Договор N ______
уступки требования (цессии)
по договору подряда N __ от _____
г. _______________ _________________ г.
Общество с ограниченной ответственностью "_______________", далее именуемое "Цедент", в лице генерального директора _______________, действующего на основании решения общего собрания участников общества (Протокол N _ от _______________г.) и в соответствии с Уставом, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью "_______________", далее именуемое "Цессионарий", в лице первого заместителя генерального директора Попова Сергея Ильича, действующего на основании доверенности N __ от _______________г., с другой стороны, далее совместно именуемые "стороны", заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает требование к обществу с ограниченной ответственностью "_______________" (адрес: _______________, ОГРН _______________, ИНН _______________) (далее - Должник) по договору подряда N _______________от _______________ (далее - договор подряда).
1.2. К Цессионарию переходит требование об оплате:
· долга за выполненные работы в размере _______________руб.;
· неустойки за просрочку оплаты работы в размере _______________руб.
1.3. Уступаемое требование удостоверяется следующими документами:
· договор подряда с приложениями N N 1, 2;
· акт выполненных работ N 1 от _______________;
· акт сверки взаиморасчетов от _______________.
1.4. Требование Цедента переходит к Цессионарию в том объеме и на тех условиях, которые существовали на дату подписания договора. К Цессионарию переходят права, связанные с передаваемым требованием.
1.5. В соответствии с условиями договора подряда согласия Должника на передачу прав Цедента из договора подряда третьим лицам не требуется.
2. Цена уступки и порядок оплаты
2.1. Цена уступки требования составляет _______________ руб.
2.2. Цессионарий обязуется внести Цеденту плату за уступку в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.
2.3. Плата за уступку вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента.
2.4. Обязательство по оплате уступки считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Цедента.
3. Условия исполнения договора
3.1. Требование переходит к Цессионарию в момент заключения договора.
3.2. Цедент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора обязан передать Цессионарию указанные в п. 1.3 договора документы, удостоверяющие уступаемое требование, и сообщить ему сведения, имеющие значение для осуществления переданного требования.
Передача документов оформляется двусторонним актом приема-передачи, подписываемым Цедентом и Цессионарием.
3.3. Цедент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора обязан письменно уведомить Должника о состоявшемся переходе требования по договору подряда. К уведомлению прилагается копия договора. Цедент передает копию уведомления Цессионарию.
3.4. Уведомление, указанное в п. 3.3 договора, должно содержать:
· наименование Цессионария, его ОГРН, ИНН, адрес, указанный в ЕГРЮЛ;
· сведения об объеме требований, которые перешли к Цессионарию;
· банковские реквизиты Цессионария, по которым нужно исполнить обязательство по оплате;
· момент перехода требований по договору подряда к Цессионарию.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае просрочки передачи Цедентом Цессионарию документов, удостоверяющих уступаемое требование, Цессионарий вправе потребовать от Цедента уплаты неустойки (пеней) в размере 3 000 (три тысячи) руб. за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения Цедентом обязанности уведомить Должника об уступке требования Цессионарий вправе потребовать от Цедента уплаты неустойки (пеней) в размере 5 000 (пять тысяч) руб. за каждый день просрочки.
4.3. В случае передачи Цедентом Цессионарию недействительного требования Цессионарий вправе потребовать от Цедента уплаты неустойки (штрафа) в размере 200 000 (двести тысяч) руб.
4.4. В случае просрочки внесения Цессионарием платы за уступку требования Цедент вправе потребовать от Цессионария выплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы задолженности Цессионария за каждый день просрочки.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в иных случаях и порядке, предусмотренных договором и (или) законодательством РФ.
5.2. При внесении в договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, которые подписываются сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью договора.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, вытекающие из договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в порядке, установленном законодательством РФ.
6.2. До предъявления иска, вытекающего из договора, сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой стороне письменную претензию.
6.3. Сторона вправе передать спор на рассмотрение арбитражного суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой стороной.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на договоре, должны направляться по адресу, указанному в договоре в разделе "Адреса и реквизиты сторон", только одним из следующих способов:
· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении.
7.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
7.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8. Адреса и реквизиты сторон
