Договор поставки
г. __________ ___ ________ 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью "_______________", далее именуемое "Поставщик", в лице генерального директора ______________ _________________, действующего на основании решения общего собрания участников общества (______________ _____________.) и в соответствии с Уставом, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью "____________", далее именуемое "Покупатель", в лице первого заместителя генерального директора Андреева Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности ____________., с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется передать в установленный Договором срок в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерную технику: моноблок торговой марки ____________, модели ____________в количестве 10 (десяти) штук (далее - товар).
1.2. Характеристики товара:
· сетевая карта: поддержка ____________;
· оперативная память: ____________;
· процессор: Intel, ____________;
· жесткий диск: ____________;
· операционная система: ____________;
· размеры (высота x ширина x глубина): 38 x 49 x 20 см;
· диагональ / разрешение экрана: 54,6 см / 1 920 x 1 080 пикс.;
· цвет: черный;
· вес: 5,70 кг;
· комплектность: блок питания, клавиатура, оптическая мышь.
2. Качество товаров и гарантийный срок
2.1. Передаваемые по Договору товары являются новыми (не бывшими в употреблении).
2.2. Качество товаров должно соответствовать требованиям, установленным нормативными документами, в частности ГОСТами.
2.3. На товары устанавливается гарантийный срок продолжительностью один год с момента передачи товара Покупателю.
3. Документы на товар
3.1. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Покупателю документы, относящиеся к товару:
· технический паспорт - по одному экземпляру на каждый моноблок;
· инструкцию по эксплуатации - по одному экземпляру на каждый моноблок;
· сертификат соответствия - по одному экземпляру на каждый моноблок.
3.2. Поставщик обязан также передать Покупателю:
· товарно-транспортную накладную одновременно с товаром;
· счет-фактуру после получения аванса и счет-фактуру после отгрузки товара.
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Цена единицы товара по Договору составляет ____________ руб., в том числе НДС.
4.2. Сумма, подлежащая уплате по Договору, составляет ____________ руб., в том числе НДС.
4.3. Сумма, подлежащая уплате по Договору, включает в себя стоимость доставки.
4.4. Покупатель обязуется оплатить ____________руб., в том числе НДС, в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора.
4.5. Проценты на сумму предоплаты не начисляются и Поставщиком не уплачиваются.
4.6. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями.
4.7. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
5. Срок и условия поставки
5.1. Товар должен быть доставлен и отгружен Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Покупателем обязанности по оплате согласно ст. 4 Договора.
5.2. Поставка товара осуществляется путем доставки Покупателю по адресу: ____________.
5.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.
5.4. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения переходят к Покупателю в момент передачи товара.
6. Приемка-передача товара
6.1. Приемку-передачу товара осуществляют:
· со стороны Поставщика - начальник отдела продаж ____________, действующий на основании доверенности ____________;
· со стороны Покупателя - начальник отдела снабжения ____________, действующий на основании доверенности ____________
6.2. Покупатель обязан обеспечить приемку товара. Для этого он обязуется, в частности:
· подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
· создать условия для сохранности товара при приемке.
6.3. Представители Сторон осматривают товар и проверяют его по количеству, комплектности и качеству в месте доставки в день передачи товара Покупателю.
6.4. Качество и комплектность товара проверяются на соответствие требованиям, предусмотренным Договором. Количество товара проверяется на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, путем подсчета товарных единиц.
6.5. Для проверки качества товара представители Сторон проводят их визуальный осмотр и проверку работоспособности.
6.6. В случае выявления недостатков и несоответствий товара Стороны составляют акт о выявленных нарушениях.
6.7. При передаче товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о выявленных нарушениях заменить этот товар товаром надлежащего качества либо устранить недостатки.
При замене товара его возврат осуществляется силами и за счет Поставщика. Покупатель обязан обеспечить Поставщику возможность вывоза такого товара.
6.8. В случае выявления существенных нарушений требований к качеству товара Поставщик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных нарушениях заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.
Существенным нарушением требований к качеству товара признается обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени либо которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475 ГК РФ).
6.9. В случае передачи товара, не соответствующего условиям Договора о количестве или комплектности, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней по требованию Покупателя:
· передать недостающее количество товара (п. 1 ст. 466 ГК РФ);
· доукомплектовать товар (п. 1 ст. 480 ГК РФ).
7. Ответственность Сторон
7.1. Взыскание неустойки с Покупателя.
7.1.1. За нарушение срока оплаты товара Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от неуплаченной суммы, включающей НДС, за каждый день просрочки, но не более 30 (тридцати) процентов от неуплаченной суммы.
7.1.2. За просрочку принятия товаров Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не принятого вовремя товара за каждый день просрочки.
7.2. Взыскание неустойки с Поставщика.
7.2.1. За нарушение срока поставки товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки, но не более 30 (тридцати) процентов от стоимости непоставленного товара.
7.2.2. За нарушение сроков замены товара, устранения недостатков и доукомплектования Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 (одной десятой) процента от стоимости не соответствующего условиям Договора товара за каждый день просрочки.
7.2.3. За поставку некачественного и (или) некомплектного товара Покупатель вправе требовать от Поставщика штраф в размере 3 (три) процента от стоимости такого товара.
7.2.4. В случае просрочки предоставления документов на товар, указанных в п. 3.1 Договора, более чем на 3 (три) рабочих дня Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере 5 000 (пять тысяч) руб. за каждый документ.
8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях и порядке, которые предусмотрены Договором и (или) законодательством РФ.
8.2. При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.
9.3. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.
10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств: поставки товара Поставщиком и его оплаты Покупателем.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе "Адреса и реквизиты Сторон", только одним из следующих способов:
· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении.
10.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
10.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
11. Адреса и реквизиты Сторон
