Договор подряда
г. __ _______ 201_ г.
Общество с ограниченной ответственностью "_____", далее именуемое "Заказчик", в лице генерального директора _________, действующего на основании решения общего собрания участников общества (______________ ______________.) и в соответствии с Уставом, с одной стороны и
общество с ограниченной ответственностью "_____________", далее именуемое "Подрядчик", в лице первого заместителя генерального директора ______________ __________________, действующего на основании доверенности ______________ ______., с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт нежилого помещения общей площадью 22 кв. м, расположенного по адресу: ______________ ______ _______________ (далее - работы), и сдать результат работ Заказчику. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Содержание и объем работ указаны в задании на выполнение работ, которое является неотъемлемой частью Договора (Приложение N 1 к Договору).
1.3. Результат выполненных работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: безопасная эксплуатация нежилого помещения, используемого для размещения офиса.
2. Срок, условия и контроль выполнения работ
2.1. Дата начала выполнения работ - 5 февраля 2019 г.
2.2. Дата окончания выполнения работ - 12 февраля 2019 г.
2.3. Подрядчик обязан выполнять все предусмотренные Договором работы лично и не вправе привлекать для их исполнения третьих лиц.
2.4. Заказчик вправе проверять выполнение работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. О проверке выполняемой работы Заказчик должен уведомить Подрядчика за 1 (один) рабочий день до ее проведения. Подрядчик обязан обеспечить возможность проверки в указанное Заказчиком время и должен присутствовать при ее проведении.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Подрядчик обязуется в срок до 13 февраля 2019 г. включительно письменно уведомить Заказчика о завершении работ и необходимости явки Заказчика для осмотра, проверки и принятия их результата.
3.2. Заказчик обязуется осуществить приемку результата работ (осмотр, проверка и принятие) в течение 1 (одного) рабочего дня после получения от Подрядчика уведомления о готовности результата работ к сдаче.
3.3. Приемка выполненных работ проводится по адресу: г______________ ___________________.
3.4. Приемка работ выполняется представителями Сторон, имеющими соответствующую доверенность, либо лицами, которые вправе действовать от имени Заказчика или Подрядчика без доверенности.
3.5. Приемка работ оформляется Сторонами путем составления и подписания акта приема-передачи выполненных работ.
3.6. Если Заказчик уклоняется от приемки работ либо немотивированно отказывается от подписания акта приема-передачи, Подрядчик вправе составить односторонний акт. Акт будет подтверждать выполнение работ при условии уведомления Заказчика об их завершении и вызова Заказчика для приемки результата работ.
Подрядчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента составления одностороннего акта направляет экземпляр этого акта Заказчику.
3.7. При обнаружении недостатков результата работ Сторонами составляется акт о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны недостатки и сроки их устранения.
4. Цена, срок и порядок оплаты
4.1. Цена работы составляет 95 014 (девяносто пять тысяч четырнадцать) руб. 20 коп., в том числе НДС.
4.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ.
В случае, предусмотренном п. 3.6 Договора, оплата производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки одностороннего акта Заказчику.
4.3. Оплата работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. За просрочку выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одной десятой) процента цены работ за каждый день просрочки, но не более 30 (тридцати) процентов цены работ.
5.2. За просрочку устранения недостатков работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 (пяти сотых) процента цены работ за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов цены работ.
5.3. За просрочку оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 (одной десятой) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.4. За просрочку приемки выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 (пяти сотых) процента от суммы задолженности (цены непринятых работ) за каждый день просрочки, но не более 20 (двадцати) процентов цены работ.
6. Изменение и расторжение Договора
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, а также в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.
7.3. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.
8. Заключительные положения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, которые связаны с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, должны направляться по адресу, указанному в Договоре в разделе "Адреса и реквизиты Сторон", только одним из следующих способов:
· нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О. и подпись лица, получившего данный документ;
· заказным письмом с уведомлением о вручении.
8.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Договору влекут для получающей их Стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.6. Приложением к Договору является Задание на выполнение работ.
9. Адреса и реквизиты Сторон
