В ______________ ______________ арбитражный суд
Истец: ______________ ______ _________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
______________ ____________________ ________
(для предпринимателя: дата и место рождения,
место работы или дата и место государственной
регистрации в качестве предпринимателя)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Представитель истца: ______________ ___________
(данные с учетом ст. 59
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Ответчик: ______________ ______ ______________
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Цена иска: ______________ (________) рублей <1>
Госпошлина: _____________ (________) рублей <2>
Исковое заявление
о взыскании с подрядчика процентов за пользование
чужими денежными средствами по договору подряда
По договору подряда N ____ от "__"________ ___ г. (далее - Договор) на выполнение работ ______________ ______ _____________ (предмет договора, существенные условия), заключенному в _________________ (населенный пункт), истец является заказчиком, а ответчик подрядчиком. Стороны заключили и исполняли Договор в рамках своей предпринимательской (или: иной экономической) деятельности, что подтверждается ______________ _________________________ (обстоятельства, доказательства).
Согласно п. ____ Договора заказчик авансировал выполнение работ в сумме ___ (____) рублей в срок до ______. В соответствии с п. п. ____ и ____ Договора подрядчик в срок до "__"________ ___ г. выполнил следующие работы: _________________, ________________, _______________, ______________ (перечень, параметры результатов работ) стоимостью ____ (____) рублей и "__"________ ___ г. уведомил заказчика о готовности результатов таких работ к сдаче-приемке. Фактически результаты выполненных подрядчиком работ приняты заказчиком в заявленной стоимости "__"________ ___ г., что подтверждается двусторонними актами о приемке работ формы КС-2, подписанными сторонами, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
В нарушение указанного п. ____ Договора подрядчик не(до)выполнил работы на сумму ____ (______) рублей. Письмом от "__"________ ___ г. N ____ заказчик потребовал в срок до "__"________ ___ г. вернуть остаток неосвоенной части - ______ (__________) рублей. Просрочка возврата составила ___ дней.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Пунктом __ Договора за пользование чужими денежными средствами предусмотрена уплата процентов в размере __ от _______________ за каждый день.
При таких обстоятельствах размер подлежащих уплате истцу процентов составляет ____ (______) рублей.
Истец обратился "__"________ ___ г. к ответчику с требованием (претензией) о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по Договору в размере ______ (____________) рублей.
Требование (претензию) истца от "___"________ ____ г. N _____ о ______________ _______________ ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ______________ ____________________ __________ (мотивы отказа) (или: осталось без ответа), что подтверждается ______________ ____________.
На основании вышеизложенного и руководствуясь п. ____ Договора, ст. ст. 395, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
взыскать с ответчика в пользу истца договорную неустойку по Договору подряда от "__"________ ___ г. N __ в сумме _________ (_________) рублей.
Приложение:
1. Копия Договора подряда от "__"________ ___ г. N ___.
2. Доказательства выполнения части работ.
3. Доказательства нарушения Договора со стороны ответчика.
4. Расчет суммы исковых требований.
5. Копия требования (претензии) истца от "__"________ ___ г. N ____.
6. Доказательства неудовлетворения ответчиком требования (претензии) истца.
7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Доверенность представителя от "__"________ ___ г. N ____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
10. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "__"________ ___ г. N ____ <3>.
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.
12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <4>.
13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
"__"________ ___ г.
Истец (представитель истца):
_______________ /______________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
<3> Приказ ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-7-6/843@, утвердивший данную форму, признан утратившим силу с 01.01.2017 Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@. Факт внесения записи в реестр для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017, подтверждается свидетельством о государственной регистрации, а после 01.01.2017 - листом записи Единого государственного реестра.
<4> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".
Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
------------------------------------------------------------------
