В Арбитражный суд ______________ ___________
Истец: ______________ ______ ______________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ______________ ______ ______________
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата
и место государственной регистрации
в качестве предпринимателя)
телефон: ________________, факс: __________,
адрес электронной почты: ___________________
Представитель истца: ______________ ________
(данные с учетом ст. 59
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ______________ ______ _____________,
телефон: ________________, факс: __________,
адрес электронной почты: ___________________
Ответчик: ______________ ___________________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ______________ ______ _____________,
телефон: ________________, факс: __________,
адрес электронной почты: ___________________
Цена иска: _________ (__________) рублей <1>
Госпошлина: _________ (_________) рублей <2>
Исковое заявление
о взыскании с подрядчика неустойки (штрафа, пени)
по договору строительного подряда
В соответствии с договором строительного подряда N ____ от "__"____________ _____ г. (далее - Договор), заключенным между ______________ ______ (наименование/Ф.И.О. подрядчика) (далее - Истец) и ______________ ______________ (наименование/Ф.И.О. заказчика) (далее - Ответчик), Истец обязан выполнить в срок до "__"________ ___ г. следующие работы: ______________ __________________, а Ответчик - эти работы принять и оплатить в следующем порядке и сроки: ______________ ___________________.
Истец выполнил работы по Договору в установленный сторонами Договора срок. Однако Ответчиком было допущено нарушение сроков оплаты выполненных работ по Договору, а именно: ______________ __________, что подтверждается ______________ _____________.
В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с п. _____ Договора за нарушение срока оплаты выполнения работ предусмотрена выплата неустойки (или: пени, штрафа) в размере _____ (__________________) рублей/процентов.
Таким образом, размер неустойки составляет _____ (__________) рублей.
"__"________ ____ г. Истец направил в адрес Ответчика претензию о выплате неустойки (штрафа, пени) по договору подряда в размере ______________ (__________________) рублей. Между тем указанную претензию Ответчик оставил без ответа (вариант: ответил отказом).
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. ___ Договора, ст. 309, п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере ___% от стоимости ________ работ в сумме ______________ (_________) рублей.
Приложение:
1. Копия Договора строительного подряда от "__"_________ ____ г. N ___.
2. Доказательства выполнения работ.
3. Расчет суммы исковых требований.
4. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___.
5. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца либо копии документов, подтверждающих получение Ответчиком претензии Истца.
6. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя Истца от "___"__________ ____ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).
9. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"__________ ____ г. N _____ <3>.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.
11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <4>.
12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.
"___"__________ ____ г.
Истец (представитель Истца):
_______________ /______________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой суммы.
<2> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
<3> Приказ ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-7-6/843@, утвердивший данную форму, признан утратившим силу с 01.01.2017 Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@. Факт внесения записи в реестр для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017, подтверждается свидетельством о государственной регистрации, а после 01.01.2017 - листом записи Единого государственного реестра.
<4> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".
Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
------------------------------------------------------------------