В ______________ _____________ районный суд <1>
Истец: ______________ ______ ________________
(наименование или Ф.И.О. подрядчика)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Представитель истца: ______________ ___________
(данные с учетом ст. 48
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Ответчик: ______________ ______ ______________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Цена иска: ______________ (________) рублей <2>
Госпошлина: _____________ (________) рублей <3>
Исковое заявление
о взыскании с заказчика неустойки (штрафа, пени)
по договору подряда
По договору подряда N ____ от "__"_______ 20__ г. (далее - Договор) на выполнение работ ______________ ______ _____________ (предмет договора, существенные условия), заключенному в _________________ (населенный пункт), истец является подрядчиком, а ответчик заказчиком. Согласно п. ____ Договора ответчик обязан авансировать выполнение работ в сумме _____ (_________) рублей в срок до __________. В соответствии с п. ____ и п. ____ Договора истец за свой счет в срок до "__"________ 20__ г. выполнил следующие работы: ______________ __________, ________________, ____________, _____________ (перечень, параметры результатов работ) стоимостью ______ (_________) рублей и уведомил ответчика о готовности результатов таких работ к сдаче-приемке. Согласно п. ____ Договора ответчик обязан принять и оплатить эти результаты в следующем порядке ______________ _________ в срок до ____________.
В нарушение указанного п. ____ Договора ответчик не финансировал выполнение работ в сумме ______ (________) рублей. Просрочка внесения аванса составила ___ (__________________) календарных дней. Истец оформил и "__"_____ 20__ г. направил ответчику акт приемки от "___"_________ 20__ г. N __ и счет на оплату от "__"_____ 20__ г. N ____ на сумму ______ (____________) рублей. Возражений, замечаний по акту или по счету ответчик в адрес истца не направлял. В нарушение п. ____ Договора ответчик в установленный сторонами Договора срок работы стоимостью _____ (___________) рублей не принял, что привело к просрочке их приемки и оплаты на ______ (________________) календарных дней. Фактически результаты выполненных истцом работ приняты ответчиком в заявленной стоимости только "__"____ 20__ г., что подтверждается двусторонними актами о приемке работ формы КС-2, подписанными ответчиком без замечаний по качеству и объемам выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
В соответствии со ст. 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с п. ____ Договора за нарушение срока авансирования или оплаты выполненных работ предусмотрена выплата неустойки (или: пени, штрафа) в размере _____ (__________) рублей/процентов. При таких обстоятельствах размер договорной неустойки составляет _____ (___________) рублей.
Истец обратился "___"___________ 20__ г. к ответчику с требованием о выплате неустойки в размере _________ (_______________) рублей.
Требование (претензию) истца от "___"___________ 20__ г. N _____ о ______________ _______________ ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ______________ _________________________ (мотивы отказа) (или: осталось без ответа), что подтверждается ______________ ____________.
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. ____ Договора, п. 1 ст. 330, ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
взыскать с ответчика в пользу истца договорную неустойку по Договору подряда N ___ от "__"____________ 20__ г. в размере _________ (___________) рублей.
Приложение:
1. Копия Договора подряда от "__"_________ 20__ г. N ____.
2. Доказательства выполнения работ.
3. Доказательства нарушения Договора со стороны ответчика.
4. Расчет суммы исковых требований.
5. Копия требования (претензии) истца от "__"_________ 20__ г. N _____.
6. Доказательства неудовлетворения ответчиком требования (претензии) истца.
7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика.
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
9. Доверенность представителя истца от "__"________ 20__ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
"___"________ 20___ г.
Истец (представитель истца):
_______________ /______________ ______ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------
