В Арбитражный суд ____________________
Истец: ______________ ________________
(наименование или Ф.И.О.
заказчика)
адрес: ______________ _______________,
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата
и место государственной регистрации
в качестве предпринимателя)
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 59
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ______________ _______________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Ответчик: ______________ _____________
(наименование или Ф.И.О.
подрядчика)
адрес: ______________ _______________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Госпошлина: _______________ рублей <1>
Исковое заявление
об обязании подрядчика завершить работы по договору подряда
от "__"_____ 20__ г. N ___
Истец является заказчиком по договору подряда ______________ __________________ от "__"______ 20__ г. N __ (далее - Договор), ответчик - подрядчиком. Сроки выполнения работ - ________. Истец своевременно исполняет принятые на себя по Договору обязательства, законные основания для отказа от Договора со стороны истца или ответчика отсутствуют. Ответчик исполняет Договор с "__"_______ 20___ г. Результаты Договора предназначены для использования в предпринимательской (или: экономической) деятельности истца, что подтверждается ______________ _________________________.
По состоянию на "__"____ 20__ г. работы не выполнены, результат заказчику не передан, что подтверждается ______________ ______ _________________.
Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Претензию (требование) истца от "__"____ 20__ г. о завершении работ в установленные сроки ответчик добровольно не исполнил, сославшись на ______________ _______________ или оставил без ответа.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
обязать ответчика завершить работы по договору подряда от "__"____ 20__ г. N ___ в следующие сроки:
работа 1 ______________ _________ - сроки исполнения ______________;
работа 2 ______________ _________ - сроки исполнения ______________;
работа 3 ______________ _________ - сроки исполнения ______________.
Приложение:
1. Договор подряда от "__"______ 20__ г. N _____.
2. Документы, подтверждающие неисполнение ответчиком Договора подряда N __ от "__"_________ 20____ г. в срок.
3. Документы, подтверждающие исполнение истцом Договора подряда N __ от "__"___________ 20____ г.
4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
5. Копия требования (претензии) истца от "___"________ 20____ г. N ___.
6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.
7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют.
8. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя от "__"___________ 20____ г. N _____ <2>.
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства истца и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых.
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <3>.
11. Доверенность представителя истца от "__"_____ 20__ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
"__"__________ ____ г.
Истец (представитель истца):
______________ ______ /______________ ________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Госпошлина при подаче искового заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре определяется в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
<2> Приказ ФНС России от 13.11.2012 N ММВ-7-6/843@, утвердивший данную форму, признан утратившим силу с 01.01.2017 Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@. Факт внесения записи в реестр для лиц, зарегистрированных до 01.01.2017, подтверждается Свидетельством о государственной регистрации, а после 01.01.2017 - Листом записи Единого государственного реестра.
<3> Разъяснения, касающиеся документов, которые могут быть представлены в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, см. в п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".
Согласно п. 9 ч. 1 ст. 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
------------------------------------------------------------------