Договор подряда N ______
на изготовление изделий иждивением
подрядчика для заказчика-нерезидента
г. _______________
"___"__________ ____ г.
__________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик" (зарегистрирован и действует на основании законодательства Российской Федерации), в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик" (зарегистрирован и действует на основании законодательства _______________), в лице __________________, действующ___ на основании __________________, с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А. Результат работ (или изделие) - ______________ ______ _____________
(название, стандарты, требования,
______________ __________________.
количественные параметры и т.п.)
Б. Технологии выполнения работ (изготовления изделий) - _______________
______________ ____________________ ________.
(технические условия, стандарты и т.п.)
В. Место выполнения работ - ______________ _________________________
(место выполнения работ с учетом ст. 148
______________ ____________________ ________.
Налогового кодекса Российской Федерации)
Г. Место передачи изделия - ______________ _________________________
(место реализации с учетом ст. 147
______________ ____________________ ________.
Налогового кодекса Российской Федерации)
Д. ______________ ________ (иные определения, используемые в Договоре).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика изготовить на своих производственных мощностях и своими силами изделия в количестве __________, используя свои материалы, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. Ассортимент, цену, комплектацию готовых изделий стороны определяют в Приложении N __________.
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет места и способы выполнения задания Заказчика с соблюдением технологии и стандартов (иное может быть предусмотрено Договором).
1.4. Сроки выполнения работы:
начальный: ______________ _______;
промежуточный: ______________ _______;
конечный: ______________ _______.
Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков изготовления изделий в соответствии со ст. 10 настоящего Договора.
1.5. Указанные начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях ______________ __________ в следующем порядке: ______________ __________.
1.6. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
1.7. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в п. 1.6 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
1.8. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков.
1.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств субподрядчиками в пределах и на основании, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Для изготовления изделий Подрядчик использует свои материалы. Перечень используемых материалов указан в Приложении N _____ к Договору.
2.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. При этом за качество предоставленных материалов он отвечает по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества по ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3. Подрядчик несет ответственность за обременение материалов и оборудования правами третьих лиц. Если они заявляют свои требования на предоставленные материалы или оборудование, в связи с чем работа не может быть выполнена или заканчивается с нарушением срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки.
3. ПРИЕМКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
3.1. Готовые изделия передаются одной партией по месту передачи (п. "В" Договора).
3.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности партии изделий за _____ дней до передачи.
3.3. В течение _____ дней с момента уведомления готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи (Приложение N _____ к Договору) (или по накладной) на складе Подрядчика. При приемке Заказчик осматривает и тестирует готовые изделия. По истечении указанного срока Подрядчик вправе составить акт приемки-передачи (Приложение N _____ к Договору) за своей подписью и направить его Заказчику. Изделия считаются принятыми Заказчиком с момента направления такого акта.
3.4. При обнаружении недостатков в изделиях Заказчик немедленно заявляет об этом Подрядчику и отмечает их в акте.
3.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) (иное может быть предусмотрено Договором).
3.6. Заказчик, обнаруживший после приемки изделий скрытые недостатки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение _____ дней по их обнаружении.
3.7. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.
3.8. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней за счет цены работ.
4. КАЧЕСТВО
4.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Дополнительные требования по качеству: ______________ __________.
4.2. Качество предоставляемых Подрядчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.
5. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Цена результата работ по Договору составляет сумму в рублях, эквивалентную ____ (___________________) условных единиц за одно готовое изделие.
Стоимость результата работ рассчитывается на основании Порядка выполнения и перечня выполняемых работ, цены и условий их оплаты (Приложение N _____ к Договору) исходя из количества готовых изделий и включает в себя цену готовых изделий, стоимость дополнительных затрат Подрядчика по исполнению настоящего Договора ______________ __________ и НДС.
Общая сумма, которую Заказчик обязуется уплатить Подрядчику (далее - цена Договора), составляет сумму в рублях, эквивалентную _____ (______) у. е. Цена Договора включает НДС _____%.
Одна условная единица эквивалентна _____ по курсу Центрального банка Российской Федерации на день выставления счета.
5.2. Всего по Договору Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере суммы в рублях, эквивалентной _____ (_________) у. е., в том числе НДС - _____%. Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.
5.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.
5.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 5.2 настоящего Договора суммы денежных средств на счет Подрядчика.
5.5. В случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
(Вариант: 5.5. Экономия, полученная Подрядчиком, распределяется между сторонами в соотношении - ____% Подрядчику, ____% Заказчику.)
6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
6.1. Упаковка поставляемых Подрядчиком изделий должна обеспечивать их сохранность.
6.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ______________ __________ и на упаковку: ______________ __________.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. _______________. Применимое право - законодательство Российской Федерации.
7.3. По вопросам, не урегулированным Договором и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких, как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2 настоящего Договора, она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему готовых изделий отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (иное может быть предусмотрено Договором).
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Подрядчик несет ответственность за просрочку выполнения своих обязательств по настоящему Договору:
10.1.1. За нарушение промежуточного срока - ______________ _______.
10.1.2. За нарушение конечного срока изготовления изделий - ________________.
10.2. В случае просрочки оплата хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _____ (_______________) рублей за час (сутки, месяц), в том числе НДС - _____ (_______________) рублей.
(Вариант при необходимости:
10.2.1. При уклонении Заказчика от получения готовых изделий со склада в течение более чем ________________ Подрядчик вправе при условии последующего предупреждения Заказчика продать готовые изделия по любой цене, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика на депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2.2. В случае невозможности продать готовые изделия иным лицам в порядке, установленном пп. 10.2.1 настоящего Договора, Подрядчик вправе утилизировать изделия за счет Заказчика.)
10.3. За нарушение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
11.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
- Перечень материалов, предоставляемых и используемых Подрядчиком (Приложение N _____ к Договору);
- Акт приемки-передачи изделий (Приложение N _____ к Договору);
- Порядок выполнения и перечень выполняемых работ, цена и условия их оплаты (Приложение N _____ к Договору);
- ______________ ____________________ __________.
11.4. Текст и условия Договора являются конфиденциальными.
11.5. Договор подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны Договора.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ______________ ____________________ ________________
______________ ____________________ ____________________ __________
______________ ____________________ ____________________ __________
Заказчик: ______________ ____________________ _________________
______________ ____________________ ____________________ __________
______________ ____________________ ____________________ __________
13. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
____________ /_____________ / ____________ /______________ /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
------------------------------------------------------------------
