ДОГОВОР ПОДРЯДА N ___
на ремонт морского судна
(с условием об авансовом платеже)
г. __________ "__"___________ ____ г.
______________ ______ _____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование или Ф.И.О.
судовладельца)
в лице ______________ ____________________ ____________, действующ___
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ______________ ____________________ _________________.
(Устава, доверенности или паспорта)
Вариант. Капитан судна ______________ ______ _______________, действующ___
(Ф.И.О.)
на основании ______________ ________, именуемый в дальнейшем "Капитан" <1>,
с одной стороны и ______________ ____________________ ____________,
(наименование)
именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________ ________________,
(должность, Ф.И.О.
уполномоченного представителя)
действующ___ на основании ______________ ____________________ _________,
(Устава, доверенности)
с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить плановый (или:
аварийный) ремонт <2> морского судна ______________ ______ _______________
(наименование и регистрационный номер)
(далее - Судно), выведенного из эксплуатации Приказом судовладельца
(Заказчика) от "__"___________ ____ г. N ___, а Заказчик обязуется принять
и оплатить выполненную работу.
1.2. Право собственности Заказчика на Судно подтверждается Судовым
билетом от "__"___________ ____ г. серия ________ N _____________, выданным
______________ ____________________ ____________ (копия прилагается
(наименование органа регистрации прав)
к настоящему Договору).
1.3. Подрядчик выполняет работу своими силами, с помощью собственных материалов и оборудования, на территории судоремонтного предприятия (Подрядчика) по адресу: ______________ ______ ________________.
1.4. Основной ремонтной документацией являются:
1.4.1. Настоящий Договор.
1.4.2. Ведомость заявленных ремонтных работ.
1.4.3. Акт выявленных дефектов Судна.
1.4.4. Исполнительная ремонтная ведомость.
1.5. Объем выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Договору состоит из:
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ___________________.
1.6. Объемы и условия выполнения работ силами экипажа и другими предприятиями, привлекаемыми Заказчиком, которые не включены в переданную Подрядчику ведомость ремонтных работ: ______________ ________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. В течение ___________ с момента получения в Классификационном обществе согласований и документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Договора, но не позже даты постановки Судна на ремонт:
а) назначить уполномоченного представителя и в течение ___________ с момента назначения известить Подрядчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и реквизиты его доверенности;
б) предоставить возможность уполномоченным представителям Подрядчика посетить Судно с целью уточнения ремонтной документации, объемов, характера и особенностей заявленных Заказчиком ремонтных работ;
в) составить ведомость заявленных ремонтных работ <3>;
г) согласовать ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом;
д) обеспечить подготовку Судна к ремонту путем выполнения следующих действий:
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ___________________;
е) передать Подрядчику конструкторскую и техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ, в том числе рабочие чертежи по техническим проектам на модернизационные работы и переоборудование Судна;
ж) утвердить состав и численность экипажа, обеспечивающего безопасную и безаварийную стоянку Судна в ремонте;
з) застраховать Судно.
2.1.2. Не позднее __________ с момента выполнения условий, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего Договора, передать подготовленное Судно в ремонт Подрядчику по акту приемки Судна в ремонт (Приложение N _____).
2.1.3. В течение __________ после постановки Судна в ремонт (док) направить уполномоченного представителя для осмотра Судна (подводной части Судна).
2.1.4. Обеспечить проведение предремонтных испытаний по требованию Подрядчика при необходимости уточнения характера ремонта судовых технических средств, корпусных конструкций и систем (далее - СТСиК). При необходимости согласовать объем таких работ с Классификационным обществом.
2.1.4.1. При необходимости проведения швартовных и ходовых испытаний обеспечить Судно паром, электроэнергией и водой, а также топливом и маслами.
2.1.5. Не позднее __________ с момента получения от Подрядчика уведомления о готовности Судна к приемке из ремонта принять Судно по акту приемки Судна из ремонта (Приложение N _____) и подписать акт приемки Судна из ремонта.
2.1.6. Произвести оплату в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. В срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего Договора:
а) назначить уполномоченного представителя и в течение __________ с момента назначения известить Заказчика о таком назначении, указав в извещении Ф.И.О. уполномоченного представителя и реквизиты его доверенности;
б) заключить с надзорным органом __________ (указать наименование) договор об организации и порядке проведения освидетельствования СТСиК, переданных в ремонт Подрядчику; о порядке рассмотрения конструкторской и ремонтной документации по СТСиК, а также о порядке участия надзорных органов в выявлении дефектов, промежуточных, ходовых, швартовных испытаниях СТСиК и Судна в целом.
2.2.2. В срок, предусмотренный п. 2.1.3 настоящего Договора, направить в док своего уполномоченного представителя для осмотра Судна (его подводной части), произвести выявление дефектов отдельных СТСиК для уточнения объема ремонтных работ и срока ремонта; при необходимости запросить Заказчика о проведении предремонтных испытаний.
2.2.3. Разработать рабочие чертежи, эскизы и технологические процессы для ремонтируемого Судна в случае, если потребность в таковых возникла в процессе ремонта Судна.
2.2.4. В сроки, предусмотренные настоящим Договором, произвести ремонт Судна, при этом обеспечивать выполнение следующих мероприятий:
а) содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства;
б) обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий;
в) осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Капитаном оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна;
г) своевременно извещать Капитана об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций;
д) в каждом отдельном случае согласовывать с Капитаном работы на Судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-забортной и секущей арматуры и т.п.), и приступать к выполнению вышеуказанных работ только после получения указаний Капитана;
е) нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна СТСиК, узлов и деталей;
ж) нести ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест, на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории Подрядчика и в районе стоянки Судна. На время ремонта судовых противопожарных и осушительных средств предоставлять дублирующие средства за свой счет.
2.2.5. Не позднее __________ с момента окончания работ запросить Капитана о готовности Судна к спуску с дока. В течение __________ с момента получения положительного ответа Капитана обеспечить водонепроницаемость корпуса и закрытий, влияющих на непотопляемость Судна, и осуществить спуск Судна с дока.
2.2.6. Уведомить Заказчика о готовности Судна к приемке Судна из ремонта, подготовить акт приемки Судна.
2.2.7. Не позднее __________ с момента окончания ремонта Судна обеспечить:
а) уборку мусора с Судна;
б) возврат на Судно документации, полученной от Заказчика;
в) передачу Заказчику отчетной документации по ремонту Судна и исполнительной ремонтной ведомости с указанием стоимости фактически выполненных работ.
2.3. В течение срока действия настоящего Договора Капитан обязуется:
2.3.1. Контролировать выполнение работ по ведомостям на ремонт и их качество по технологическим процессам, конструкторской и технологической документации.
2.3.2. Контролировать сроки выполнения работ и принимать следующие меры для обеспечения выхода Судна из ремонта в назначенный срок: ______________ ______.
2.3.3. Участвовать в промежуточных приемках ответственных деталей и узлов, СТСиК, а также в окончательной приемке Судна из ремонта.
2.3.4. Поручать экипажу Судна подготовку Судна к зимней стоянке (если применимо) с выполнением работ по швартовке, утеплению кингстонов, судовых систем и помещений.
2.3.5. В течение __________ с момента получения от Подрядчика извещения, предусмотренного пп. "г" п. 2.2.4, и/или запроса о проведении работ, предусмотренных пп. "д" п. 2.2.4 настоящего Договора, представить Подрядчику свои указания.
2.3.6. Нести ответственность за противопожарное состояние ремонтируемого Судна.
2.3.7. Нести ответственность за своевременное выполнение работ по подготовке Судна к ремонту, принятых к исполнению Заказчиком.
2.3.8. Осуществлять повседневное наблюдение и проведение совместно с Подрядчиком оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна.
2.3.9. В течение __________ с момента получения от Подрядчика запроса, предусмотренного п. 2.2.5 настоящего Договора, направить Подрядчику письменное подтверждение о готовности Судна к спуску или представить свои возражения с указанием необходимых доработок.
2.3.10. В порядке, предусмотренном п. 2.1.5 настоящего Договора, подписать акт приемки Судна из ремонта (Приложение N _____).
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
3.2.1. По письменному соглашению Сторон.
3.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за __________ до даты предполагаемого расторжения.
4. НАДЗОР КЛАССИФИКАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
4.1. Ремонт Судна по настоящему Договору проводится под надзором Классификационного общества ______________ ______ (указать наименование) и Заказчика.
4.2. Стороны обязаны в срок __________ с момента подписания настоящего Договора:
4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и технологическую документацию по СТСиК, поднадзорным Классификационному обществу, и приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным обществом.
4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на Судне.
4.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества по его требованию необходимые конструкторские, технологические и технические документы.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
5.1. Стоимость работ составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС ___%.
5.2. В стоимость включены расходы: ______________ ______________.
5.3. В стоимость работ не включаются расходы: ______________ _________.
5.4. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику стоимость работ в следующем порядке:
- _____% от стоимости работ - авансовый платеж, срок выплаты: ______________ ________;
- _____% от стоимости работ - в течение ______ банковских дней с момента получения Заказчиком всех нижеперечисленных документов:
а) оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика;
б) отчетной документации по ремонту Судна;
в) исполнительной ремонтной ведомости с указанием стоимости фактически выполненных работ;
г) акта приемки Судна из ремонта.
5.5. Подрядчик обязуется вернуть Заказчику уплаченную сумму аванса в случае расторжения Договора по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик.
5.6. Стоимость работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.
6. СРОКИ РАБОТ
6.1. Дата подписания акта приемки Судна в ремонт (Приложение N _____) считается датой начала ремонта.
6.2. Дата подписания акта приемки Судна из ремонта (Приложение N _____) является датой окончания ремонта.
6.3. Промежуточные сроки выполнения работ:
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ____________________
______________ ____________________ ___________________.
6.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
6.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.
7. ИСПЫТАНИЯ
7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Подрядчиком в срок: ________________ и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом. При испытаниях проверяются: качество выполненных ремонтных работ, работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами. Ответственность за проведение испытаний после ремонта и исправную работу СТСиК, отремонтированных Подрядчиком, несет Подрядчик. Обслуживание СТСиК во время испытаний обеспечивает экипаж Судна.
7.2. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то после их устранения по требованию Заказчика или Классификационного общества проводятся повторные испытания.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Гарантийный срок для завершенных ремонтных работ составляет _______, в том числе для вновь установленного оборудования и материалов, со дня подписания акта приемки Судна из ремонта.
8.2. На дефекты, связанные с некачественным выполнением ремонтных работ, обнаруженные в течение гарантийного периода, оформляются рекламационные акты, которые представляются Подрядчику, выявленные дефекты устраняются Подрядчиком в сроки: ____________________.
8.3. В случае если в течение гарантийного срока и при нормальных условиях эксплуатации выявляются дефекты из-за плохого качества работы или плохого качества материалов и оборудования, Подрядчик обязан за свой счет устранить такие дефекты или заменить неисправное оборудование.
8.4. Заказчик имеет право в течение гарантийного срока вернуть Судно на завод Подрядчика для устранения дефектов, повреждений или недостатков, а Подрядчик обязан произвести необходимый ремонт бесплатно или заменить неисправные детали, оборудование или материалы за свой счет.
8.4.1. В случае если Заказчик сочтет невозможным направить Судно на завод Подрядчика и/или если обнаруженные дефекты не могут быть устранены путем замены оборудования и деталей, предоставленных Подрядчиком, Заказчик имеет право разместить заказ на ремонт указанных дефектов у другой компании по своему усмотрению и за счет Подрядчика. В этом случае оплата стоимости ремонта производится Подрядчиком в сумме обычных понесенных расходов на основе счетов и ведомостей на выполненную работу.
8.5. Все претензии должны соответствовать установленной форме. Эта форма должна содержать подробное описание дефекта, причины и время его обнаружения, фотографии, отчеты и т.д. Претензия удостоверяется независимым сюрвейером.
8.6. Подрядчик обязан выдать свидетельство о гарантии в отношении отремонтированного Судна.
8.7. Гарантия не покрывает обычный износ материалов и оборудования.
8.8. В случае если Судно, на котором нужно устранить дефект, будет выведено из эксплуатации более чем на ______ дней, гарантийный срок должен быть продлен на то время, в течение которого Судно не эксплуатировалось.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Ответственность за организацию безопасной стоянки Судна на акватории Подрядчика несет администрация Подрядчика.
9.2. Ответственность за полноту и качество выявления дефектов СТСиК, переданных в ремонт, несет Подрядчик в объеме работ, включенных в ведомость заявленных ремонтных работ. Для участия в выявлении дефектов Подрядчик приглашает уполномоченного представителя Заказчика и при необходимости инспекторов соответствующих органов надзора.
9.3. Ответственность за полноту и качество выполненных работ и соответствие примененных материалов техническим условиям и стандартам несет Подрядчик. Все предъявляемые Подрядчиком к сдаче Заказчику СТСиК должны быть предварительно проверены Подрядчиком с оформлением соответствующих актов.
В необходимых случаях к участию в приемке Судна из ремонта Заказчик привлекает Классификационное общество.
9.4. При просрочке оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки.
9.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки.
9.6. В случае нарушения Заказчиком срока принятия выполненных ремонтных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей.
10. СТАРЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
10.1. Старое оборудование, аппараты и материалы, удаленные с Судна во время ремонта, остаются собственностью Заказчика и могут быть по согласованию Сторон переданы Подрядчику в качестве частичной компенсации за ремонт Судна по согласованной Сторонами цене.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей по настоящему Договору, если неисполнение будет являться следствием стихийных бедствий, военных действий и других чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, выходящих за пределы разумного контроля Сторон.
11.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок изменяется соответственно времени действия возникших форс-мажорных обстоятельств.
11.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана не позднее _____ (________) дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств, а также прекращения их действия в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
11.4. В случае вынужденного прекращения работ на доке по метеорологическим условиям представители Сторон составляют двухсторонний акт, к которому обязательно должна быть приложена справка о метеорологических условиях, влиявших на продолжительность докового ремонта.
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
12.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются Сторонами путем переговоров.
12.2. В случае возникновения спора по качеству проведенных работ каждая Сторона праве за свой счет произвести экспертизу. Присутствие второй Стороны при проведении экспертизы обязательно. Уведомление о проведении экспертизы должно быть направлено в порядке, определенном п. 12.3 настоящего Договора.
12.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или вручаться лично под расписку.
12.4. В случае неурегулирования спора путем переговоров он подлежит разрешению арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения настоящего Договора с согласия Заказчика. Ответственность за качество работы, выполняемой субподрядчиками, и за поставляемое ими оборудование несет Подрядчик.
13.2. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.
13.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон и один для Классификационного общества.
13.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
13.5.1. Акт приемки Судна в ремонт (Приложение N _____).
13.5.2. Акт приемки Судна из ремонта (Приложение N _____).
13.5.3. Акт осмотра Судна в доке (Приложение N _____).
13.5.4. Ремонтная ведомость (Приложение N _____).
13.5.5. Исполнительная ремонтная ведомость (Приложение к акту приемки Судна) <4>.
13.5.6. Ведомость заявленных ремонтных работ (Приложение N _____).
13.5.7. Акт выявленных дефектов Судна (Приложение N _____).
13.5.8. Копия Судового билета от "__"___________ ____ г. серия _____ N __________ (Приложение N ___).
13.5.9. Перечень уполномоченных представителей Сторон (Приложение N _____).
13.5.10. Копия договора страхования Судна (Приложение N _____).
13.5.11. Техническая документация на Судно, переданная Заказчиком Подрядчику (Приложение N _____).
13.5.12. Перечень работ, выполняемые силами экипажа и другими предприятиями, привлекаемыми Заказчиком, которые не включены в переданную Подрядчику ведомость ремонтных работ (Приложение N ____).
13.5.13. ______________ ____________________ ____________.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик: (Вариант: Капитан судна:
______________ ____________________ ____________________ ________
(наименование) (наименование) (Ф.И.О.)
Юридический/фактический Юридический/фактический Адрес:
адрес: адрес: ______________ __________
______________ ____________________ ____________________ ________
______________ ____________________ _________ Паспортные данные:
ИНН/КПП ________________ ИНН/КПП ______________ ______ __________________
ОГРН ___________________ ОГРН ______________ _________________________)
ОКПО ___________________ ОКПО ___________________
Телефон: _______________ Телефон: _______________
Факс: __________________ Факс: __________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
______________ ____________________ _________
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
______________ ____________________ _________
______________ ____________________ _________
(Вариант:
______________ ____________
(Ф.И.О.)
Адрес: ____________________
______________ ____________
Паспортные данные:
______________ ____________
______________ ____________
Телефон: __________________
Адрес электронной почты:
______________ ____________
Счет ______________ ______)
______________ ____________________ _________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
______________ ____________________ ____________________ ________
(подпись) (подпись) (подпись)
(М.П.) (М.П.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 71 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации капитан судна в силу своего служебного положения признается представителем судовладельца и грузовладельца в отношении сделок, необходимых в связи с нуждами судна, груза или плавания, а также исков, касающихся вверенного капитану судна имущества, если на месте нет иных представителей судовладельца или грузовладельца.
<2> В соответствии с п. 2.4.2 РД 31.20.01-97 "Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство", утв. Минтрансом Российской Федерации 08.04.1997 N МФ-34/672, устанавливаются следующие виды ремонта: плановый, предусматривающий выполнение работ в соответствии с планом ремонта судов, утвержденным судовладельцем, и аварийный, предусматривающий выполнение работ, связанных с устранением повреждений СТСиК, полученных при аварийных случаях.
<3> В соответствии с п. 2.4.4 РД 31.20.01-97 "Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство", утв. Минтрансом Российской Федерации 08.04.1997 N МФ-34/672, исходными материалами для составления ведомости заявленных ремонтных работ являются:
- формуляры и журналы учета технического состояния судовых технических средств и конструкций;
- шнуровые книги;
- акты, предписания и требования органов надзора;
- нормы допускаемых износов;
- результаты предремонтной дефектации, наблюдений и осмотров в процессе эксплуатации;
- требования национальных и международных нормативных актов;
- конструкторская и техническая документация по судну.
<4> Рекомендуемые формы ремонтной документации, перечисленной в п. п. 13.5.1 - 13.5.5 настоящего договора, приведены в Приложении 3 к РД 31.20.01-97 "Правила технической эксплуатации морских судов. Основное руководство", утв. Минтрансом Российской Федерации 08.04.1997 N МФ-34/672.
------------------------------------------------------------------
