Проект контракта
на выполнение работ по текущему ремонту объектов
капитального строительства
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Полное наименование Заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия] от имени [Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования], с одной стороны и [полное наименование подрядчика], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В целях обеспечения государственных нужд Подрядчик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется по техническому заданию Заказчика выполнить комплекс работ по текущему ремонту объектов капитального строительства [вписать нужное] (далее - Объекты) по адресу: [вписать нужное] и передать их результат Заказчику.
1.2. Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.
1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам по текущему ремонту Объектов, а также последовательность действий при выполнении работ и другие условия определяются в техническом задании и календарном плане, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.
1.4. Контракт заключен по результатам [вписать нужное] (Протокол [вписать нужное] N [значение] от [число, месяц, год], размещен на [официальный сайт, число, месяц, год]).
2. Порядок выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное]. Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Сроки выполнения этапов работ, объем, стоимость по этапам устанавливаются календарным планом выполнения работ.
2.3. Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту лично. Привлечение к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц (субподрядчиков) возможно только с письменного согласия Заказчика.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
3.1. Выполненные работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных (этапов) работ.
3.2. По завершении каждого этапа выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию о проделанной работе, предусмотренную техническим заданием.
3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение [вписать нужное] со дня передачи Подрядчиком отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего Контракта. Неподписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.
3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки выполнения (этапа) работ или обоснованной претензии по отчетной документации, работы (этап работ) по текущему ремонту Объектов считаются выполненными.
3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполнения (этапа) работ Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок [вписать нужное].
3.6. В случае досрочного выполнения (этапа) работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки выполненных работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.
3.7. Датой исполнения этапа выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполнения этапа работ. Дата исполнения этапа выполнения работ по настоящему Контракту не может быть позднее определенной в техническом задании, календарном плане.
3.8. Настоящий Контракт считается исполненным после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией, являющегося подтверждением завершения всех работ по текущему ремонту Подрядчиком.
4. Цена выполненных работ и порядок их оплаты
4.1. Цена настоящего Контракта составляет [указать сумму цифрами и прописью] и включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Контракта Стороны подписывают дополнительное соглашение.
4.4. В случае превышения Подрядчиком объемов и стоимости работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.
4.5. Привлечение к выполнению работ по текущему ремонту третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.
4.6. Основанием для оплаты выполненных работ является акт сдачи-приемки выполненных (этапов) работ.
4.7. Оплата выполненных работ осуществляется за счет средств [вписать нужное].
4.8. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в следующем порядке: [определить порядок в зависимости от положений конкурсной документации (с выплатой аванса, без выплаты аванса)].
4.9. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.
4.10. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.
4.11. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика].
4.12. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения работ по текущему ремонту Объектов, Стороны в [значение] срок составляют акт, отражающий стадию выполнения работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также вопросы оплаты выполненных работ и понесенных затрат.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы по текущему ремонту Объектов, сдать Заказчику результат.
5.1.2. Обеспечить выполнение работ по текущему ремонту Объектов необходимыми материально-техническими ресурсами.
5.1.3. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику за [вписать нужное] до начала производства работ, выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций.
5.1.4. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.
5.1.5. Обеспечить вывоз всех принадлежащих Подрядчику строительных материалов и другого имущества в течение [значение] со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией.
5.1.6. Обеспечить соблюдение на месте выполнения работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
5.1.7. Выполняя работы, не превышать объема лимита бюджетных обязательств.
5.1.8. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.
5.1.9. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.
5.1.10. Устранять выявленные Заказчиком в процессе выполнения работ недостатки в течение [значение] дней с момента получения уведомления.
5.1.11. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение [значение] с момента их возникновения.
5.1.12. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации, с приложением копий лицензий или свидетельств о допуске к производству работ субподрядчиков.
5.1.13. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков).
5.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта сдачи-приемки выполнения (этапа) работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки выполнения (этапа) работ (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).
5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.
5.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к Объектам проведения текущего ремонта на все время выполнения работ.
5.3.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора за текущим ремонтом Объектов (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).
5.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.
5.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных работ.
5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.8. Уведомлять Подрядчика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий.
5.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.
5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.
5.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении работ срокам, установленным в техническом задании и календарном плане, а также качество выполняемых работ, в любое время.
5.4.6. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполнения (этапа) работ, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
5.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.8. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель [предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта].
6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет [вписать нужное].
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение [срок] представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем контракте.
7. Конфиденциальность сведений
7.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Режим конфиденциальности распространяется на следующие сведения: [вписать нужное].
7.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Контракту Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.4. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.7. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужное].
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [вписать нужное].
10.2. Заказ признается размещенным со дня заключения настоящего Контракта.
10.3. Настоящий Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.
10.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.7. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Подрядчиком расходам.
10.8. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
10.9. Изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
10.10. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10.11. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Подрядчик
[вписать нужное] [вписать нужное]
[вписать нужное] [вписать нужное]
М. П М. П.
