Проект контракта на выполнение проектных и изыскательских работ
Проект контракта
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. [место заключения контракта]                      [число, месяц, год]

[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. И. О], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности] от имени [Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования] в целях обеспечения [государственных или муниципальных] нужд, с одной стороны и
[полное наименование подрядчика (проектировщика, изыскателя)], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [должность, Ф. И. О], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании [протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, номер и дата составления протокола] в целях обеспечения нужд Заказчика о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию и/или выполнить изыскательские работы на строительство/реконструкцию [название и идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, предоставленными Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая техническая документация и/или результаты изыскательских работ передается Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечении окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

3. Цена Контракта и порядок его финансирования

3.1. Цена Контракта составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Финансирование расходов по Контракту осуществляется в соответствии со сметой расходов, утвержденной Заказчиком.
3.3. Цена Контракта включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.4. Оплата 1-го этапа работ осуществляется Заказчиком в течение [срок] после завершения 1-го этапа работ и представления Подрядчиком документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.
3.5. Оплата 2-го этапа работ производится в следующем порядке: Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости 2-го этапа работ одновременно с оплатой 1-го этапа работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 2-го этапа работ и представления Подрядчиком документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.
3.6. Оплата 3-го этапа работ производится в течение [срок] после снятия всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы, а также представления Подрядчиком документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:
- соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
- согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
- передать Заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.
4.2. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
4.4. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации;
- уплачивать Подрядчику установленную настоящим Контрактом цену частями после завершения отдельных этапов работ;
- использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Контрактом, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Подрядчика;
- оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных Контрактом;
- участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
- возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика;
- привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
4.5. Заказчик вправе:
- привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом;
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель [предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта].
5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется в размере [вписать нужное].
5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение [срок] представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Контракте.

6. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет Контракта

6.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему контракту получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным или муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
7.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
7.5. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и, соответственно, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
8.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

9. Заключительные положения

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует [срок].
9.2. Со дня заключения настоящего Контракта заказ признается размещенным.
9.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
9.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
9.5. Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.
9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик                           Заказчик
[вписать нужное]                    [вписать нужное]
[вписать нужное]                    [вписать нужное]
М. П.                               М. П.









<Место для вашей рекламы>

Copyright 2010 Образцы договоров. All rights reserved. При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!
Образцы договоров:


Формы договоров: аренда, лизинг, прокат



Образцы договоров: Страхование


  Формы договоров: Добровольное страхование

Другие шаблоны договоров:


Все тексты образцов и формы договоров вы можете скачать на нашем сайте бесплатно!

Возможно и эта информация вам будет полезна:
Контекстные объявления:


Наши счетчики:

Rambler's Top100
Полезное:


                    Главная      |       О проекте      |      Связь      |     Сотрудничество
Полезная информация:

В статье вы найдете полную информацию о договорах.
В этой статье собрана информация об изменении и расторжение договора.
Краткая информация о договоре купля-продажа
Краткая информация о договоре мены
Краткая информация о договоре дарения
Краткая информация о договоре ренты
Краткая информация о договоре аренды