Договор толлинга N ________
(переработки углеводородного сырья)
г. ___________ "___"_________ ____ г.
______________ ___________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
(наименование юридического лица)
в лице ___________________, действующ___ на основании ____________________,
(должность, Ф.И.О.) (устава, доверенности)
(разрешение на переработку товаров на таможенной территории N _____________
от "__"_________ ___ г. выдано ______________ ______ _______________ <1>),
с одной стороны, и ______________ ____________________ ____________,
(наименование юридического лица)
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, действующ___
(должность, Ф.И.О.)
на основании ______________ ______ _____________, с другой стороны, вместе
(устава, доверенности)
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик на давальческих условиях передает Подрядчику углеводородное сырье (далее - сырье), а Подрядчик обязуется выполнить работы по переработке сырья и передать Заказчику следующую готовую продукцию: ______________ ___________ (далее - продукция). Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить выполненные Подрядчиком работы.
1.2. Требования Заказчика к результату работ:
1.2.1. Норма выхода полученной продукции: ______________ ______.
1.2.2. Стандарты и технические характеристики полученной продукции: ______________ ____________________ ______.
1.2.3. Качество полученной продукции должно отвечать следующим требованиям: ______________ ____________________ ______.
1.3. Право собственности на сырье, продукцию и отходы, полученные в результате переработки сырья, принадлежит Заказчику.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Не позднее ________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику сырье по акту приема-передачи с указанием наименования, количества и договорной стоимости передаваемого сырья (Приложение N __), с приложением накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а. Указанные документы составляются в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.
2.1.2. Требования к качеству сырья: ______________ ________________.
2.1.3. В случае получения от Подрядчика уведомления о несоответствии качества сырья условиям, установленным п. 2.1.2 настоящего Договора, произвести замену сырья в срок ________ с момента получения указанного уведомления.
2.1.4. Не позднее _________ с момента получения уведомления Подрядчика о готовности результата работ к передаче осмотреть продукцию и принять в установленном в п. 2.2.5 настоящего Договора порядке.
2.1.5. Принять продукцию и оплатить выполненные работы Подрядчика в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.
2.2. Подрядчик обязуется:
2.2.1. При поступлении сырья оформить приходный ордер по форме N М-4, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, с указанием того, что сырье поступило на давальческих условиях.
2.2.2. Приступить к выполнению работ не позднее ___________ с момента поступления от Заказчика сырья.
2.2.3. Выполнить работы по переработке сырья в срок ______________ с момента начала работ <2>.
2.2.4. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N _________ или электронной почте _________ (в последнем случае стороны согласовывают дату приема-передачи результата работ).
2.2.5. Не позднее "___"_______ ____ г. или, в случае досрочного выполнения работ, в день, согласованный сторонами для приема-передачи, передать Заказчику готовую продукцию и отходы, полученные при переработке сырья по накладной по форме N МХ-18, утвержденной Постановлением Росстата от 09.08.1999 N 66, а также представить Заказчику в указанный срок следующие документы:
- сертификат качества готовой продукции;
- акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___);
- отчет об использовании сырья <3> (Приложение N __);
- счет-фактура.
2.3. Полученные в процессе переработки сырья отходы и побочная продукция являются собственностью Заказчика и возвращаются ему Подрядчиком в следующем порядке: ______________ ______ _________________ (в договоре возможно предусмотреть и другое).
2.4. При перерасходе сырья Подрядчик составляет акт о перерасходе материалов и отходов, а при образовании остатка оформляет накладную по ф. N М-15 с пометкой "Возврат давальческого сырья" со ссылкой на настоящий Договор.
3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора составляет ______ (_____________) рублей, в том числе НДС ___% - _______ (_______ рублей).
Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика и компенсацию его издержек и составляет ______ (_________) рублей, в том числе НДС __% (______ рублей).
3.2. Подрядчик обязан представить Заказчику оригинал счета и счет-фактуру в срок __________ с момента _______________.
3.3. Заказчик обязан оплатить выполненные работы Подрядчика в течение _____ банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.
3.4. Оплата производится в рублях в следующем порядке: _______________.
4. ТАРА
4.1. Требования к таре поставляемого Заказчиком сырья: ______________.
4.2. Требования к таре готовой продукции и отходов, предоставляемых Подрядчиком: ______________ ______ _____________.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _________ (____________) рублей за каждый день такой просрочки.
5.2. Распределение рисков:
5.2.1. Риск необратимой порчи, утраты или повреждения сырья до передачи его Подрядчику несет Заказчик.
5.2.2. Риск необратимой порчи, утраты или повреждения сырья и продукции до приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты счета Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. От Подрядчика, выполнившего работы с отступлениями от условий настоящего Договора, которые ухудшили результат работ или сделали его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездно устранить недостатки в срок ____________ с момента их обнаружения Заказчиком;
- снизить цену в следующем порядке: _____________ на следующих условиях: ____________.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями, блокадой, вступлением в силу актов государственных органов, запрещающих деятельность сторон по настоящему Договору, а также эмбарго.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, сторона обязана известить о них в письменном виде контрагента в срок ______________.
7.3. Если наступившие форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают влиять на исполнение настоящего Договора более ____________, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания сторонами.
9.2. Настоящий Договор выполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
9.3.1. Накладная по форме N М-15 (Приложение N ___).
9.3.2. Приходный ордер по форме N М-4 (Приложение N ___).
9.3.3. Накладная по форме N МХ-18 (Приложение N ___).
9.3.4. Сертификат качества готовой продукции (Приложение N ___).
9.3.5. Акт сдачи-приемки работ (Приложение N ___).
9.3.6. Отчет об использовании сырья (Приложение N ___).
9.3.7. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___).
9.3.8. ______________ __________________________.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подрядчик: ______________ _________ Заказчик: ______________ ___________
Наименование: ______________ ______ Наименование/Ф.И.О.: _______________
Адрес: ______________ _____________ Адрес: ______________ ______________
______________ ______ _____________ ______________ ______ _____________
ОГРН/ОГРНИП ______________ ________ ОГРН/ОГРНИП ______________ _________
ИНН ______________ ________________ ИНН ______________ _________________
КПП ______________ ________________ КПП ______________ _________________
Р/с ______________ ________________ Р/с ______________ _________________
в ______________ __________________ в ______________ ___________________
К/с ______________ ________________ К/с ______________ _________________
БИК ______________ ________________ БИК ______________ _________________
ОКПО ______________ _______________ ОКПО ______________ ________________
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Заказчик:
__________ /___________________ __________ /___________________
(подпись) (должность, Ф.И.О.) (подпись) (должность, Ф.И.О.)
"___"___________ ____ г. "___"___________ ____ г.
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии с Приказом Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 14.03.2011 N 532 "Об утверждении Порядка осуществления таможенными органами действий, связанных с выдачей разрешения на переработку товаров на таможенной территории, а также порядка отзыва и порядка аннулирования разрешения на переработку товаров на таможенной территории".
<2> В соответствии с п. п. 3, 5 ст. 168 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза срок переработки товаров на таможенной территории Союза не может превышать 3 года либо более продолжительный срок, определяемый Комиссией для отдельных категорий товаров.
Срок переработки товаров на таможенной территории Союза исчисляется со дня помещения товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, а при таможенном декларировании товаров несколькими партиями - со дня помещения первой партии товаров под таможенную процедуру переработки на таможенной территории.
<3> В соответствии с п. 1 ст. 713 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала.
------------------------------------------------------------------
