В ______________ _____________ районный суд <1>
Истец: ______________ ______ _________________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Представитель истца: ______________ ___________
(данные с учетом ст. 48
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Ответчик: ______________ ______ ______________
(наименование или Ф.И.О.)
адрес: ______________ ______ ________________,
телефон: _____________, факс: ________________,
адрес электронной почты: ______________ _______
Цена иска: ______________ (________) рублей <2>
Госпошлина: _____________ (________) рублей <3>
Исковое заявление
о взыскании с подрядчика неустойки (штрафа, пени)
по договору строительного подряда
В соответствии с договором строительного подряда N ____ от "__"___________ ______ г. (далее - Договор), заключенным между ______________ ______ (наименование/Ф.И.О. подрядчика) (далее - Истец) и ______________ ______________ (наименование/Ф.И.О. заказчика) (далее - Ответчик), Истец обязан выполнить в срок до "__"________ ___ г. следующие работы: ______________ ______ ______________, а Ответчик - эти работы принять и оплатить в следующем порядке и сроки: ______________ _________.
Истец выполнил работы по Договору в установленный сторонами Договора срок. Однако Ответчиком было допущено нарушение сроков оплаты выполненных работ по Договору, а именно: ______________ __________, что подтверждается ______________ __________.
В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Согласно п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса Российской Федерации если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.
В соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.
В соответствии с п. _____ Договора за нарушение срока оплаты выполнения работ предусмотрена выплата неустойки (или: пени, штрафа) в размере _____ (_________) рублей/процентов.
Таким образом, размер неустойки составляет _____ (__________) рублей.
"__"________ ____ г. Истец направил в адрес Ответчика претензию о выплате неустойки (штрафа, пени) по Договору в размере ___________ (__________________) рублей. Однако указанную претензию Ответчик оставил без ответа (вариант: ответил отказом).
На основании вышеизложенного, руководствуясь п. ___ Договора, ст. 309, п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку в размере ___% от стоимости ________ работ в сумме ______________ (_________) рублей.
Приложение:
1. Копия Договора строительного подряда от "__"_________ ____ г. N ___.
2. Доказательства выполнения работ.
3. Расчет суммы исковых требований.
4. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___.
5. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) Истца или копии документов, подтверждающих получение Ответчиком претензии Истца.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для Ответчика.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя Истца от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подписывается представителем Истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования.
"___"__________ ____ г.
Истец (представитель Истца):
_______________ /______________ ______ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежной суммы.
<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------