Договор N _____
поставки (поставщик - покупатель - получатель)
(доставка через транспортную организацию
или выборка получателем;
с условием об авансе и оплате
покупателем оставшейся части после
передачи товара получателю)
г. _______________ "__"__________ ____ г.
______________ ___________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________ ____________________ _______________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ______________ ________________, с одной стороны,
(устава, доверенности
или паспорта)
______________ ______ ______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________ ____________________ ____________, действующ___
(должность, фамилия, имя, отчество)
на основании ______________ __________________, с другой стороны, и _______
(устава, доверенности или паспорта)
______________ ______ ______________, именуем__ в дальнейшем "Получатель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________ ____________________ _______________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующ___ на основании ______________ ______________, с третьей стороны,
(устава, доверенности
или паспорта)
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить ______________ ______ _____________
(наименование товара)
(далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение N ____
к настоящему Договору) в обусловленный настоящим Договором срок,
Покупатель обязуется оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором, а Получатель обязуется принять этот Товар.
1.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям __________ (ГОСТ, ТУ и т.д.).
1.3. На Товар устанавливается гарантийный срок _________ (месяца/месяцев, года/лет). Течение гарантийного срока начинается со дня передачи Товара Получателю (возможно установление иной даты начала течения гарантийного срока).
1.4. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар ______________ ________
(выбрать нужное:
- в срок до "__"________ ____ г.
- отдельными партиями в соответствии с Графиком поставки Товара (Приложение N ___ к настоящему Договору).)
2.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком путем ________________
(выбрать нужное:
- отгрузки его _______________ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом следующим перевозчиком _______________.
- отгрузки его любым видом транспорта по выбору Поставщика.
- отгрузки его _______________ (автомобильным, железнодорожным и т.д.) транспортом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.
- отправки Получателю по следующему адресу: ______________ __________.
- выборки Получателем со склада Поставщика, расположенного по следующему адресу: ______________ __________.)
2.3. В случае оформления отгрузочной разнарядки Товар доставляется транспортом по адресу, указанному в отгрузочной разнарядке (Приложение N ___ к настоящему Договору) Покупателя. Отгрузочная разнарядка должна содержать наименование и количество Товара, подлежащего доставке. Покупатель обязуется направить отгрузочную разнарядку Поставщику ______________ __________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) не позднее чем за _____ (___________) календарных (рабочих) дней до срока поставки (п. 2.1 настоящего Договора).
(Вариант, если предусмотрена выборка товара. 2.3. В течение _____ (___________) календарных (рабочих) дней после получения уведомления Поставщика о готовности Товара к выборке Покупатель обязан обеспечить прибытие Получателя на склад Поставщика, осуществление им осмотра Товара и его проверку по качеству, количеству, ассортименту и комплектности, принятие Товара по товарной накладной (Приложение N ___).)
2.4. Товар должен быть затарен (упакован) ______________ _______
(выбрать нужное:
- надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Покупателя, наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек;
- в соответствии с требованиями _______________ (ГОСТ, ТУ, техническим регламентом и т.д.).)
2.5. Дополнительные требования Сторон к таре (упаковке): _____________.
2.6. На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Дополнительные требования Сторон к маркировке: ______________ ________.
2.7. Получатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
2.8. При получении поставленного Товара от транспортной организации Получатель обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять этот Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении Получателю в соответствии ______________ __________________________
(выбрать нужное:
- с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 и от 15.06.1965 N П-6.
- с _____ (ГОСТ, техническим регламентом, иным стандартом).
- с условиями Договора, Спецификации и товарной накладной (Приложение N ___ к настоящему Договору). Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Получатель в течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней информирует об этом Поставщика ______________ __________ (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.). В течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет _______________ (заменить, допоставить и т.д.) Товар.)
2.10. Право собственности на Товар переходит к Покупателю ___________
(выбрать нужное:
- после полного расчета за Товар.
- при передаче Товара Получателю по товарной накладной.
- при передаче Товара перевозчику для его отправки Получателю.)
2.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю при передаче Товара ______________ __________________
(выбрать нужное:
- Получателю.
- перевозчику для его отправки Получателю.)
2.12. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Покупателю документы на него, указанные в Спецификации.
2.13. Товар поставляется ______________ ______ ________________
(выбрать нужное:
- в многооборотной таре (упаковке), подлежащей возврату Поставщику в течение _____ (_________) календарных (рабочих) дней со дня получения Товара. Тара (упаковка) должна быть возвращена в исправном состоянии, пригодном для ее повторного использования. Наименование, количество и стоимость тары устанавливаются в Спецификации многооборотной тары (Приложение N ___ к настоящему Договору).
- в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя. Наименование и количество тары устанавливаются в Спецификации одноразовой тары (Приложение N ___ к настоящему Договору).)
2.14. Когда Получатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или настоящим Договором отказывается от переданного Поставщиком Товара, он обязан обеспечить сохранность этого Товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика.
2.15. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Получателем на ответственное хранение, или распорядиться им ___________________
(выбрать нужное:
- в разумный срок.
- в течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней с момента его уведомления (п. 2.14 настоящего Договора).)
Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора включает стоимость Товара и стоимость его доставки и составляет______ (_____________) рублей, в том числе НДС ___% (_______ рублей).
(Выбрать нужное:
При этом стоимость Товара составляет _____ (__________) рублей за ______________, в том числе НДС - _____ (__________) рублей, стоимость доставки составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей.
При этом стоимость Товара составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС - _____ (__________) рублей, включая стоимость доставки.)
3.2. Цена Договора уплачивается Покупателем в следующем порядке:
3.2.1. Аванс в размере _____ процентов от стоимости Товара (или рублей) - в течение _____ (_____________) календарных (рабочих, банковских) дней на основании выставленного Поставщиком счета, после заключения настоящего Договора (или: после уведомления Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке).
3.2.2. Оставшуюся часть стоимости Товара Покупатель уплачивает в течение _____ (___________) календарных (рабочих, банковских) дней с момента подписания Сторонами _____________ (товарной накладной, отгрузочной разнарядки) после передачи Товара Получателю.
3.2.3. Если Товар отгружается партиями, то порядок, установленный пп. 3.2.1 - 3.2.2 настоящего Договора, действует в отношении каждой партии Товара.
(Вариант. 3.2.1. Аванс в размере 100 процентов от стоимости Товара - в течение ___ (___________) календарных (рабочих, банковских) дней после заключения настоящего Договора (или: после уведомления Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке (выборке), но не позднее чем за ____ (____________) календарных (рабочих, банковских) дней до передачи Товара Получателю).
3.2.2. Если Товар отгружается партиями, то порядок, установленный пп. 3.2.1 настоящего Договора, действует в отношении каждой партии Товара.)
3.3. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в стоимость Товара.
(Вариант, если Товар поставляется в многооборотной таре (упаковке). 3.3. В случае невозврата тары (упаковки) в установленный срок (п. 2.15 настоящего Договора) она считается переданной в собственность Покупателя. Покупатель обязан оплатить тару (упаковку) в течение _____ (__________) календарных (рабочих) дней после истечения срока, установленного п. 2.15 настоящего Договора, по стоимости, указанной в Спецификации многооборотной тары (Приложение N ___ к настоящему Договору).)
(Вариант, если Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Покупателя. 3.3. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в стоимость Товара.)
3.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке на основании выставленного Поставщиком счета на оплату путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. п. 3.2, 3.3 настоящего Договора (п. 3.3 настоящего Договора указывается, если Товар поставляется в многооборотной таре, подлежащей возврату Поставщику), Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 2.1 настоящего Договора) Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
4.3. За нарушение сроков замены Товара (устранения недостатков в нем) (п. 2.9 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от стоимости Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, за каждый день просрочки замены Товара (устранения недостатков в нем).
4.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне ______________ ______ _____________ (выбрать нужное:
- убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек.
- убытки в части, не покрытой предусмотренными настоящим Договором неустойками.
- только убытки.
- только предусмотренные настоящим Договором неустойки.)
4.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства одной из Сторон не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.
4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: ______________ __________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).
5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ (_________) календарных (рабочих) дней уведомить об этом другую Сторону.
5.3. Документ, выданный ______________ __________ (торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _______________, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует в течение _____ с даты его заключения.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.
6.4. Нарушение настоящего Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
6.5. Нарушение настоящего Договора Покупателем предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
6.6. Нарушение настоящего Договора Получателем предполагается существенным в случае неоднократной невыборки товаров.
6.7. Настоящий Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен дополнительным соглашением Сторон.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением, путем переговоров.
Претензии направляются __________________ (заказным письмом, курьером, по факсу) в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ее получения направить ответ.
7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К настоящему Договору прилагаются:
- Спецификация Товара (Приложение N ___);
- График поставки Товара (Приложение N ___) (при выборе соответствующего условия в рамках п. 2.1 настоящего Договора);
- Спецификация многооборотной тары (Приложение N ___) или Спецификация одноразовой тары (Приложение N ___);
- Отгрузочная разнарядка (Приложение N ___);
- Товарная накладная (Приложение N ___);
- ______________ _________________.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: Покупатель:
Наименование: ______________ _______ Наименование: ______________ _______
Адрес: ______________ ______________ Адрес: ______________ ______________
ОГРН ______________ ________________ ОГРН ______________ ________________
ИНН ______________ _________________ ИНН ______________ _________________
КПП ______________ _________________ КПП ______________ _________________
Р/с ______________ _________________ Р/с ______________ _________________
в ______________ ___________________ в ______________ ___________________
К/с ______________ _________________ К/с ______________ _________________
БИК ______________ _________________ БИК ______________ _________________
ОКПО ______________ ________________ ОКПО ______________ ________________
Вариант. Вариант.
______________ ______ _____________ ______________ ______ _____________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ______________ ______________ Адрес: ______________ ______________
______________ ______ _____________ ______________ ______ _____________
Паспортные данные: _________________ Паспортные данные: _________________
______________ ______ _____________ ______________ ______ _____________
Телефон: ______________ ____________ Телефон: ______________ ____________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ___________
Счет ______________ _______________) Счет ______________ _______________)
Поставщик: Покупатель:
____________ /__________________ / _____________ /____________________ /
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
Получатель:
Наименование: ______________ ____________________ _________________
Адрес: ______________ ____________________ ________________________
ОГРН ______________ ____________________ __________________________
ИНН ______________ ____________ КПП ______________ ______ ________________
ОКПО ______________ ____________________ __________________________
Р/с ______________ ____________________ ____________________ ______
в ______________ ____________________ ____________________ ________
К/с ______________ ____________________ ____________________ ______
БИК ______________ ____________________ ____________________ ______
ОКПО ______________ ____________________ __________________________
(вариант:
______________ ____________________ ____________________ __________
(Ф.И.О.)
Адрес: ______________ ____________________ ________________________
Паспортные данные: ______________ ____________________ ____________
Телефон: ______________ ____________________ ______________________
Адрес электронной почты: ______________ ____________________ __________
Счет ______________ ____________________ _________________________)
Получатель:
_______________ (______________ ___________)
(подпись) (расшифровка подписи)
(М.П.)
------------------------------------------------------------------
