В ______________ ________ районный суд
Истец: ______________ ________________
(наименование или Ф.И.О.
заказчика)
адрес: ______________ _______________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Представитель истца: _________________
(данные с учетом ст. 48
Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации)
адрес: ______________ _______________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Ответчик: ______________ _____________
(наименование или Ф.И.О.
подрядчика)
адрес: ______________ _______________,
телефон: __________, факс: __________,
адрес электронной почты: _____________
Госпошлина: _______________ рублей <1>
Исковое заявление
об обязании подрядчика завершить работы по договору подряда
от "__"____ 20__ г. N ____
Истец является заказчиком по договору подряда ______________ __________________ от "__"______ 20__ г. N __ (далее - Договор), ответчик является подрядчиком. Сроки выполнения работ - ____________. Истец своевременно исполняет принятые на себя по Договору обязательства, законные основания для отказа от Договора со стороны истца или ответчика отсутствуют. Ответчик исполняет Договор с "__"______ 20___ г.
По состоянию на "__"____ 20__ г. работы не выполнены, результат заказчику не передан, что подтверждается ______________ ______ _________________.
Согласно ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.
В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Претензию (требование) истца от "__"____ 20__ г. о завершении работ в установленные сроки ответчик добровольно не исполнил, сославшись на ______________ _______________, или оставил без ответа.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 309, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу:
обязать ответчика завершить работы по Договору подряда от "__"____ 20__ г. N ___ в следующие сроки:
работа 1 ______________ _________ - сроки сдачи ______________;
работа 2 ______________ _________ - сроки сдачи ______________;
работа 3 ______________ _________ - сроки сдачи ______________.
Приложение:
1. Договор подряда от "__"______ 20__ г. N _____.
2. Документы, подтверждающие неисполнение ответчиком Договора подряда N __ в срок.
3. Документы, подтверждающие исполнение Договора подряда N ____ заказчиком от "___"___________ 20___ г.
4. Копия требования (претензии) истца от "___"________ 20____ г. N ___.
5. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца.
6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику.
7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
8. Доверенность представителя истца от "__"________ 20__ г. N _____ (если исковое заявление подписывается представителем истца).
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.
"__"__________ ____ г.
Истец (представитель истца):
______________ ______ /______________ ________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации.
------------------------------------------------------------------