Приложение N 2
Утверждена
Приказом генерального директора
Госкорпорации "Роскосмос"
от 7 ноября 2016 г. N 234
ТИПОВАЯ ФОРМА
договора на выполнение работ для нужд Государственной
корпорации по космической деятельности "Роскосмос" <*>
--------------------------------
<*> Для целей процедуры визирования договоров в Госкорпорации "Роскосмос", под Договором, #"полностью совпадающим"# с настоящей Типовой формой, понимается Договор, в котором 1) условия определены путем выбора одного из вариантов, выделенных курсивом, и/или 2) исключены пункты/положения, не относящиеся к условиям конкретного обязательства, и/или 3) инициатором заключения Договора самостоятельно определено содержание условий Договора в случаях, когда Типовая форма это прямо допускает.
(Организации, присоединившейся к Положению о закупке
товаров, работ, услуг Государственной корпорации
по космической деятельности "Роскосмос")#
г. Москва "__" ____________ 201_
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" #[Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"]#, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице [*], действующего на основании [*], с одной стороны, и [*], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [*], действующего на основании [*], с другой стороны, далее именуемые при совместном упоминании "Стороны", а по отдельности - "Сторона", заключили настоящий договор (далее - "Договор") на следующих условиях.
1. Термины. Толкование
1.1. Следующие термины используются в тексте Договора в значениях, указанных ниже:
"Органы власти" - органы государственной и муниципальной власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и издавать указания, обязательные для Сторон.
"Положение" - Положение о закупке товаров, работ, услуг, утвержденное наблюдательным советом Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" (протокол от 01.12.2015 N 3/2015) с учетом дополнений и изменений к нему. При утверждении нового Положения о закупке в период действия Договора, оно подлежит применению к отношениям Сторон с даты его введения в действие.
"Сообщения" - заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с Договором; указание в Договоре на осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению, направлению запроса и т.п. предполагает направление ими соответствующих Сообщений. Если иное прямо не указано в Договоре, любые Сообщения в связи с Договором направляются Сторонами друг другу в письменной форме (включая направление по электронным каналам связи).
Другие термины, не определенные в настоящем разделе, трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением.
1.2. Сроки, указанные в Договоре, включают последний день соответствующего срока. При указании по тексту Договора срока в днях предполагается, что срок исчисляется в календарных днях, если иное не указано в Договоре.
Указание в Договоре на документ подразумевает его оригинал, если иное прямо не указано в Договоре.
Употребление в Договоре слов "в том числе", "включая" (или аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.
2. Предмет Договора
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить на условиях Договора следующую работу: [кратко указать: #наименование (содержание) работы, ее количественные характеристики#] (далее - "Работа") и передать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.
2.2. #Содержание и объем Работы, выполняемой по Договору, требования к порядку и способам ее выполнения, а также к результату(ам) Работы приведены в Техническом задании [Смете/Графике выполнения Работ/Ведомости работ] (Приложение N [*]).#
[Вариант, когда Техническое задание разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком: #"Подрядчик обязуется разработать Техническое задание на выполнение Работы и передать его Заказчику для утверждения не позднее [*]. После утверждения Технического задания Заказчиком оно становится частью Договора. Требования к составлению Технического задания приведены в Приложении N [*]. При непредставлении Технического задания в указанный в настоящем пункте срок, а также при отказе Заказчика от утверждения Технического задания Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора"].#
2.3. Каждая из Сторон гарантирует, что заключение Договора и выполнение Работы не противоречат законодательству Российской Федерации и решениям Органов власти, обязательствам Сторон перед третьими лицами, не нарушает права и интересы третьих лиц. Подрядчик имеет право на выполнение Работы в соответствии с законодательством Российской Федерации, #в частности, Подрядчиком получена лицензия (сертификат, свидетельство о допуске и т.п.) N [*] сроком действия до [*]. Заверенная Подрядчиком копия лицензии (сертификата, свидетельства о допуске и т.п.) предоставлена Заказчику в день заключения Договора# <1>.
--------------------------------
<1> Оговорка о наличии и предоставлении лицензии, сертификатов, допусков включается в текст Договора, если работы подлежат обязательному лицензированию/сертификации/требуют оформления допусков и т.п.
2.4. #Заключение Договора ни для одной из Сторон не является сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования и т.п.) органами управления соответствующей Стороны и/или третьего лица.# [Вариант, когда заключение Договора требует одобрения: #"Заключение Договора является для [указать Сторону] сделкой, требующей одобрения (разрешения, согласования) органами ее управления и/или одобрения (разрешения, согласования) третьим лицом# - [указать: #характер одобрения (разрешения, согласования) и орган управления/лицо, его предоставляющее]. Заверенные копии необходимых одобрений и/или согласований получены в установленном порядке и предоставлены [указать Сторону] в день заключения Договора"]# <2>.
--------------------------------
<2> Пункт включается при заключении Договора с единственным поставщиком.
2.5. Основанием для заключения Договора является протокол закупочной комиссии Заказчика об итогах закупки от [*] N [*]. [Вариант для закупки у единственного источника: #"Основанием для заключения Договора является [указать: пункт Положения, на основании которого осуществляется закупка]"].#
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнить Работу надлежащим образом в соответствии с условиями Договора и передать результат Работы Заказчику, включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе ее выполнения (при их создании).
3.1.2. В ходе выполнения Работы следовать требованиям законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов власти, направляемые в адрес Подрядчика в связи с исполнением Договора. Копии указанных в настоящем пункте требований и предписаний Органов власти должны быть направлены Заказчику не позднее дня, следующего за днем их получения Подрядчиком.
3.1.3. Информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих выполнению Работы или затрудняющих ее выполнение, возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения Работы, иных обстоятельствах, которые могут повлиять на надлежащее исполнение обязательств по Договору. Соответствующее Сообщение должно быть направлено Заказчику не позднее дня, следующего за днем возникновения таких обстоятельств.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, переданному Подрядчику в связи с исполнением Договора; возвратить указанное имущество Заказчику в том состоянии, в котором Подрядчик его получил, с учетом нормального износа, не позднее дня, следующего за днем приемки результатов Работы или досрочного прекращения Договора, кроме случаев, когда такое имущество в ходе выполнения Работы подлежит переработке, изменению и т.п. В случаях утраты (в том числе гибели) или повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких обстоятельств в ходе исполнения Договора не предусмотрено, Подрядчик обязуется в срок, указанный в претензии Заказчика, возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить Заказчику денежные средства для оплаты его ремонта в размере, указанном в претензии.
3.1.5. Предоставлять Заказчику отчеты о ходе выполнении Работы с периодичностью [*], а также предоставлять иную информацию по письменным запросам Заказчика - не позднее [*] дней после получения соответствующего запроса.
3.1.6. Предоставлять представителю Заказчика возможность присутствовать при выполнении Работы, а также предоставлять ему для проверки имущество, переданное Заказчиком Подрядчику в рамках Договора, при условии, что соответствующее требование Заказчика получено не позднее чем за [*] дней до предполагаемого осмотра.
3.1.7. Устранять недостатки в Работе и ее результате, на которые указано Заказчиком, не позднее [*] дней после получения соответствующего требования, если иной срок не установлен Заказчиком.
3.2. Подрядчик вправе:
3.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения Работы в порядке, установленном Договором.
3.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения Договора.
3.2.3. Не приступать к выполнению Работы или приостановить начатую Работу в случаях, когда Заказчиком не предоставлены имущество и/или документы, которые должны быть предоставлены Заказчиком по условиям Договора. Подрядчик обязан незамедлительно письменно сообщить Заказчику о необходимости их предоставления.
3.2.4. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения Работы в части, не урегулированной #Техническим заданием [Сметой/Графиком выполнения Работ/Ведомостью работ].#
3.2.5. #Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии полного возмещения Заказчику убытков [Вариант: отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Договором, при условии перечисления Заказчику денежных средств в размере [*]].#
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. #Передать Подрядчику по акту имущество, перечень которого приведен в Техническом задании. Доставка имущества, указанного в настоящем пункте, до места выполнения Работы производится силами и за счет Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком оборудования, материалов, иного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику в связи с исполнением Договора. По окончании выполнения Работы или досрочного прекращения Договора Подрядчик должен предоставить Заказчику письменный отчет об использовании имущества, переданного Заказчиком, в том числе о материалах Заказчика, израсходованных Подрядчиком.#
3.3.2. #Предоставить Подрядчику [заверенные Заказчиком] копии следующих документов [*].#
3.3.3. Осуществить приемку результата Работы в порядке, установленном Договором.
3.3.4. Оплатить надлежащим образом выполненную и принятую Работу в порядке, установленном Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход выполнения и качество Работы, в том числе запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения Работы, присутствовать при ее выполнении, осматривать место выполнения Работы, а также проверять имущество Заказчика, предоставленное Подрядчику в связи с Договором.
3.4.2. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком Сообщения об отказе Заказчика от Договора.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. #Цена Договора составляет [*] рублей, в том числе НДС по ставке [*] в размере [*]# [Варианты: #"Цена Договора составляет [*] рублей. Цена Договора не облагается НДС в соответствии со статьей [*] Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со свидетельством/патентом N [*] от [*] (копия документа должна быть представлена Заказчику до подписания Договора)"/"Работа оплачивается по тарифам Подрядчика, указанным в Приложении N [*] к Договору"/"Цена Работы определена Сметой, приведенной в Приложении N [*] к Договору"].#
В цену Договора входят, включая, но не ограничиваясь указанным, все расходы Подрядчика, связанные с его исполнением, в том числе транспортные расходы и затраты на материалы (кроме предоставляемых Заказчиком в соответствии с Договором), расходы на привлечение третьих лиц, уплату обязательных платежей [указать: #прочие расходы исходя из существа Работы#], а также вознаграждение Подрядчика. В случае если в результате приемки Работы Заказчику отчуждаются исключительные права, стоимость исключительных прав также считается включенной в цену Договора.
4.2. #Цена Договора является твердой и в течение срока действия Договора изменению не подлежит. Заключая Договор, Подрядчик подтверждает, что полностью согласен с ценой, определенной Договором, предусмотрел полный объем Работы и любые возможные расходы, связанные с ее выполнением, а также любые обстоятельства, влияющие на изменение цены Договора, и в дальнейшем не будет ссылаться на какие-либо обстоятельства в обоснование увеличения цены Работы, включая существенное изменение обстоятельств.# [Вариант, когда цена является приблизительной: #"Цена Договора является приблизительной. Окончательная цена определяется перед подписанием Акта приемки Работы на основании отчета Подрядчика о выполненной Работе и оформляется дополнительным соглашением к Договору"].#
4.3. Финансирование Договора осуществляется за счет собственных средств Заказчика.
4.4. #Оплата Работы производится в рублях в срок не позднее [*] дней после подписания сторонами Акта приемки Работы на основании счета, выставленного Подрядчиком.# [Варианты: #"Оплата Работы производится ежемесячно на основании счета Подрядчика в течение [*] дней после окончания месяца, следующего за месяцем выполнения Работы и подписания сторонами Акта приемки Работы за этот месяц, на основании счета, выставленного Подрядчиком"/"Оплата каждого этапа Работы производится в течение [*] дней после окончания очередного этапа Работы и подписания сторонами Акта приемки Работы по этому этапу на основании счета, выставленного Подрядчиком. Окончательная оплата Работы, выполненной по Договору, должна быть произведена не позднее [*]"/"Не позднее [*] дней после заключения Договора Заказчик на основании полученного от Подрядчика счета перечисляет Подрядчику аванс в размере [*]. Окончательная оплата Работы производится в течение [*] дней после ее приемки на основании выставленного Подрядчиком счета, счета-фактуры, подписанных Сторонами документов о приемке Работы"].# <*>
--------------------------------
<*> Условие об авансировании может сочетаться с условиями о поэтапном выполнении работ. В таких случаях инициатор заключения Договора самостоятельно формулирует условия об оплате, используя комбинации формулировок, приведенные в пункте 4.4 Типовой формы.
4.5. Денежные средства перечисляются Заказчиком по реквизитам, указанным в Договоре, если иные реквизиты не указаны в выставленном Подрядчиком счете на оплату Работы. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Работы с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
4.6. #По окончании расчетов Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*])# [Варианты: #"По окончании расчетов за каждый этап выполнения Работы Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*])"/"Ежемесячно, не позднее [*], Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов (Приложение N [*]) за отчетный месяц"].#
4.7. #Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору представлено в виде банковской гарантии [реквизиты документа] на сумму [указывается число прописью] рублей, выданной [наименование банка] на срок [*].#
#[Вариант: "Обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по Договору представлено в виде перечисления денежных средств на сумму# [указывается число прописью] #рублей# [реквизиты платежного поручения] #по следующим реквизитам:#
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос":#
ОГРН 1157700012502#
ИНН 7702388027 КПП 770201001#
Расчетный счет N 40503810338000000004 в Универсальном дополнительном офисе N 01754 Московского банка ПАО Сбербанк#
Корреспондентский счет N 30101810400000000225#
Код БИК 044525225#
ОКПО 00084008#
ОКОГУ 4210014#
ОКТМО 45379000000#
ОКВЭД 84.11#
(Организация, присоединившаяся к Положению о закупке товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос":#
ОГРН [*]#
ИНН [*] КПП [*]#
Расчетный счет N [*]#
Корреспондентский счет N [*]#
Код БИК [*]#
ОКПО [*]#
ОКОГУ [*]#
ОКТМО [*]#
ОКВЭД [*]).#
Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, производится в течение [*] дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки Работы"].#
5. Порядок выполнения и приемки Работы
5.1. #Подрядчик обязуется выполнить Работу в сроки, указанные в Техническом задании [Смете/Графике выполнения Работ/Ведомости работ Графике].# [Варианты: #"Выполнение Работы должно быть начато Подрядчиком не позднее [дата/срок после подписания Договора] и завершено не позднее [*]"/"Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работы [указать дату]. Срок выполнения Работы по Договору составляет [*]"].#
5.2. Подрядчик вправе выполнить Работу и сдать ее результат досрочно с письменного согласия Заказчика. #Досрочное выполнение Работы и сдача ее результата Заказчику не влечет обязательства Заказчика по их досрочной оплате.# <*>
--------------------------------
<*> Выделенное курсивом правило включается в Договор, если срок оплаты Товара определяется конкретной датой.
Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работы или выполняет ее настолько медленно, что соблюдение сроков, установленных Договором, становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков и уплаты предусмотренных Договором санкций.
5.3. Место выполнения Работы - [*].
5.4. Работа выполняется Подрядчиком своими силами, средствами, с использованием собственных материалов и оборудования, если их предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре или дополнительных соглашениях к нему. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за использование материалов и оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.
5.5. Привлечение третьих лиц к выполнению Работы допускается только с письменного согласия Заказчика. В запросе Подрядчика о привлечении третьих лиц должно быть указано лицо, привлечение которого предлагается Подрядчиком, условия договора с ним, а также причины, по которым участие данного лица в выполнении Работы является необходимым. Отсутствие ответа Заказчика на запрос Подрядчика о привлечении третьего лица к выполнению Работы не является согласием на его привлечение.
Подрядчик отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение Договора третьими лицами. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и/или нести ответственность перед третьими лицами, привлеченными Подрядчиком к выполнению Работы.
5.6. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка выполнения Работы будут выявлены отступления от Договора, Стороны не позднее дня, следующего за днем выявления таких отступлений, составляют и подписывают акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения в пределах общего срока выполнения Работы по Договору.
5.7. По итогам выполнения Работы [Вариант: #"По итогам выполнения Работы и по окончании каждого из ее этапов"#] Подрядчик в срок не позднее [*] направляет Заказчику отчет о выполнении Работы (этапа Работы), а также подписанные со своей стороны два экземпляра Акта приемки Работы и счет на ее оплату. В течение [*] дней после получения указанных документов Заказчик обязан проверить соответствие выполненной Работы условиям Договора и возвратить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта приемки Работы, либо направить мотивированный отказ от подписания Акта приемки Работы.
5.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки Работы Стороны не позднее [*] дней с даты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляют протокол, фиксирующий перечень замечаний и сроки их устранения. В случае отказа Подрядчика от составления и/или подписания протокола или уклонения от его составления и/или подписания в установленный настоящим пунктом срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, возврата уплаченных по Договору денежных средств и уплаты предусмотренных Договором неустоек. Невыполненную Работу либо Работу, выполненную ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.
5.9. При невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, связанные с исполнением Договора. Оплата цены Договора в таком случае не производится.
6. Качество выполняемой Работы
6.1. Качество выполняемой Работы должно отвечать следующим требованиям: [указать: #характеристики Работ, ссылка на Технический регламент, ГОСТ и/или руководящие (методические) документы, системы сертификации, система качества Работ Подрядчик и т.п.#]. Персонал Подрядчика, привлеченный к выполнению Работ, должен иметь надлежащий опыт и квалификацию, а также обладать [указать специальные требования: #прохождение специальных экзаменов, получение удостоверений, сертификатов и т.д.#].
6.2. На результат Работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью [*] с момента приемки результата Работы Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом Работ из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Заказчик сообщил Подрядчику об этих недостатках в письменной форме.
6.3. Если Работа выполнена некачественно, в том числе с недостатками, которые делают непригодным для использования результат выполнения Работ, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках Подрядчику и вправе на свой выбор и и зависимости от характера недостатков Работы потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в указанный Заказчиком срок, соразмерного уменьшения цены Работы или устранить недостатки самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов. В последнем случае Подрядчик обязуется возместить документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение недостатков не позднее [*] дней после получения счета Заказчика на их оплату.
6.4. В случае некачественного выполнения Работ Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. Если недостатки выполненных Работ являются неустранимыми или существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.
7. Конфиденциальность
7.1. #Стороны в соответствии с настоящим разделом Договора обязуются обеспечивать конфиденциальность информации, относящейся к Договору и его исполнению, кроме информации, которая не может являться конфиденциальной в силу законодательства Российской Федерации. К конфиденциальной информации относится информация, полученная Сторонами друг от друга при заключении и исполнении Договора и обозначенная ими в таком качестве. Факт заключения и исполнения Договора не является конфиденциальным.#
7.2. #Конфиденциальная информация предназначена исключительно для Сторон и не может быть полностью (частично) передана (опубликована, разглашена) третьим лицам или использована каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон, если Договором не предусмотрено иное.#
7.3. #Подрядчик обязан обеспечить сохранение получаемой от Заказчика конфиденциальной информации привлекаемыми к исполнению Договора работниками Подрядчика, его представителями и консультантами (лицами, привлекаемыми Сторонами для оказания юридических, бухгалтерских, аудиторских и прочих консультационных услуг); при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.#
7.4. #Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение [указать: количество лет, в т.ч. прописью] лет после истечения или прекращения действия Договора.#
7.5. #Положения настоящего раздела Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по мотивированным запросам Органов власти в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В этом случае при предъявлении требования о ее раскрытии к Подрядчику последний обязан до раскрытия конфиденциальной информации согласовать с Заказчиком объем и характер предоставляемой информации, порядок ее раскрытия, а также обеспечить Заказчику возможность участия в оспаривании требования Органа власти в случае его необоснованности.#
7.6. #Использование информации о Договоре, в том числе о его Сторонах и условиях, в рекламных и иных аналогичных целях осуществляется с письменного согласия другой Стороны.#
[Вариант, при котором Стороны заключают отдельное соглашение о конфиденциальности:
7.7. #Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, относящейся к Договору, его условиям и исполнению в соответствии с Соглашением о конфиденциальности от [*] N [*], заключенным между Сторонами].#
8. Ответственность Сторон
Общие положения
8.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора наступает независимо от вины Стороны, допустившей соответствующее нарушение.
8.2. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение Договора, а также иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением Договора, должны быть перечислены Стороной, допустившей нарушение Договора, в срок, указанный в соответствующем требовании другой Стороны.
8.3. Уплата Стороной неустоек и возмещение убытков другой Стороне за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору не освобождает ее от исполнения обязательства, если Стороны не договорились об ином.
Ответственность Подрядчика
8.4. За просрочку в выполнении Работ #[каждого этапа выполнения Работ]# Подрядчик оплачивает пеню в размере [*] от цены Договора #[цены этапа, в отношении которого допущена просрочка]# за каждый день просрочки #с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*].#
8.5. При нарушении Подрядчиком #[указать пункты Договора]#, Подрядчик уплачивает штраф в размере [*] за каждый случай нарушения.
8.6. Настоящим Подрядчик принимает на себя обязательство возместить Заказчику расходы, понесенные в связи с выплатой Заказчиком любых денежных сумм третьим лицам, если такие выплаты явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком Договора или публично-правовых обязанностей Подрядчиком в связи с Договором, в частности, если соответствующие расходы были произведены Заказчиком при причинении вреда третьим лицам вследствие недостатков Работ, за которые отвечает Подрядчик, при доначислении Заказчику налогов или привлечении Заказчика к ответственности по решениям Органов власти вследствие несоблюдения законодательства Российской Федерации Подрядчиком в связи с Договором. Соответствующие суммы подлежат перечислению Заказчику в срок, указанный в его требовании.
8.7. Заказчик имеет право не оплачивать Работу до получения от Подрядчика начисленных в соответствии с Договором неустоек и иных сумм, подлежащих перечислению Заказчику по условиям Договора, либо удержать их из денежных средств, причитающихся Подрядчику в соответствии с Договором или зачесть против требования Подрядчика об оплате Работ и/или иных сумм в соответствии с Договором.
Ответственность Заказчика
8.8. При просрочке Заказчика в оплате Работ начисляется пеня в размере [*] от Цены договора за каждый день просрочки #с условием, что общий размер неустойки не может превышать [*].#
8.9. Уплата Заказчиком неустоек в соответствии с Договором не освобождает его от обязанности возмещения реального ущерба, причиненного Подрядчику, в части, не покрытой неустойками.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона, допустившая неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, освобождается от ответственности в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными конфликтами.
9.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение [*] дней с момента их возникновения или прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств должен быть документально удостоверен уполномоченным Органом власти или уполномоченной организацией.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше [*], каждая из Сторон сможет заявить о расторжении Договора, сообщив об этом другой Стороне не позднее чем за [*] дней до даты расторжения. В случае расторжения Договора в соответствии с настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактические, документально подтвержденные расходы, понесенные им на момент наступления обстоятельств непреодолимой силы. Подрядчик обязан вернуть Заказчику средства, полученные в счет будущего выполнения тех Работ, которые не были выполнены по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы. При расторжении Договора по правилам настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.
10. Разрешение споров
10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с Договором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами обязательств по Договору, соблюдение претензионного порядка является обязательным.
Претензия должна содержать:
10.1.1) обоснование претензии;
10.1.2) соответствующие требования, а при денежном исчислении - их сумму с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);
10.1.3) почтовый адрес (номер факса) для направления ответа на претензию;
10.1.4) список прилагаемых документов;
10.1.5) реквизиты счета для перечисления денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований);
10.1.6) дату составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.
Претензия, оформленная и/или направленная с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с приложенными документами и указанием причин возврата не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения.
10.2. Претензия подлежит рассмотрению Стороной, получившей ее, в течение [*] рабочих дней со дня получения. Письменный ответ на претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения указанного срока.
Если спор не урегулирован Сторонами в срок, указанный в настоящем пункте, заинтересованная Сторона вправе сможет обратиться за его разрешением в Арбитражный суд г. Москвы.
11. Сообщения
11.1. Сообщения, направляемые Сторонами в связи с Договором, влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их доставки Сторонам или их представителям, указанным в настоящем разделе Договора.
Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3 (Трех) дней после того, как соответствующее изменение имело место. Сторона, не исполнившая данную обязанность, считается получившей Сообщение другой Стороны, если оно направлено по адресам, указанным в Договоре.
11.2. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора Подрядчик назначает следующих представителей:
[*]
Адрес: [*]
Электронная почта: [*]
Телефон: [*]
Факс: [*]
11.3. Для взаимодействия при исполнении Договора, в том числе при обмене Сообщениями в связи с исполнением Договора, Заказчик назначает следующих представителей:
[*]
Адрес: [*]
Электронная почта: [*]
Телефон: [*]
Факс: [*]
11.4. Сообщения подлежат направлению Стороне или ее представителю:
путем вручения под расписку;
по почте - заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с доказательством его доставки адресату;
посредством факсимильной связи или электронной почты при условии получения подтверждения доставки Сообщения адресату.
Если иное не указано в Договоре, каждое Сообщение подлежит обязательному направлению способами, указанными в абзацах 3 и 4 нас
