Приложение N 1
к Регламенту отраслевого
внебюджетного фонда НИОКР
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
(в ред. Приказа Росстандарта от 12.08.2011 N 4403)
ДОГОВОР
О ФИНАНСИРОВАНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ
г. Москва
N ___________
"__" ___________ 200_ г.
Отраслевой внебюджетный фонд финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Председателя Правления фонда НИОКР Крутикова В.Н., действующего на основании Положения о фонде НИОКР Росстандарта, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, руководствуясь п. 9 "Порядка образования и использования внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1999 г. N 1156, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
выполнение НИОКР ______________ ____________________ __________
______________ ____________________ ______________________
(наименование НИОКР)
1.2. Срок действия договора ______________ ______ _______________.
1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
II. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную научно-техническую продукцию по теме:
______________ ____________________ ______________________
______________ _______, шифр: _______________ Заказчик перечисляет
Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене
______________ ______ рублей, а Исполнитель обязуется использовать
указанную сумму на цели, установленные настоящим договором.
2.2. Заказчик перечисляет сумму _______________ на счет Исполнителя поэтапно, на основании календарного плана и сметы (Приложения N 4 и N 5 к Регламенту), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. Основанием для перечисления на счет организации-исполнителя части суммы финансирования по каждому следующему этапу является подписанный Заказчиком и Исполнителем акт о выполнении работ по предыдущему этапу (по форме, определенной в Приложении N 6 к Регламенту) с прилагаемыми к нему документами, подтверждающими целевое использование ранее полученных Исполнителем денежных средств.
III. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику
акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к
нему:
______________ ____________________ ______________________
(отчетные документы)
3.2. Заказчик обязан в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки научно-технической продукции и отчетных документов направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ.
В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и срок их выполнения.
3.3. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
3.4. Если в процессе выполнения работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 15-дневный срок после приостановления работы.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. В течение срока действия договора Заказчик имеет право проверять финансово-хозяйственную деятельность Исполнителя в части выполнения условий настоящего договора.
4.2. Исполнитель обязуется допускать уполномоченных работников Заказчика в служебные, производственные и иные помещения для проведения целевых проверок, а также предоставлять любую документацию и совершать все действия, необходимые для проведения целевых проверок.
4.3. Исполнитель обязуется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней письменно уведомить Заказчика об изменении своего юридического или почтового адреса и банковских реквизитов, о проведении реорганизации или начале процедуры ликвидации Исполнителя, о наложении ареста на денежные средства или иное имущество Исполнителя.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае полного или частичного использования Исполнителем суммы денежных средств не по целевому назначению, уклонения от контроля Заказчика, а также при утрате обеспечения финансирования или ухудшении его условий по обстоятельствам, не зависящим от него, Заказчик имеет право прекратить финансирование настоящего договора.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры, вытекающие из настоящего договора, будут рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
VII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Отраслевой внебюджетный фонд
финансирования научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ
Федерального агентства по
техническому регулированию и
метрологии
Москва В-49, ГСП-1, 119991,
Ленинский просп., д. 9
ИНН Росстандарта
7706406291, КПП 770601001
Лицевой счет N 06172001720
УФК по г. Москве,
ИНН 7725074789
Банк: Отделение 1 Московского
ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044583001,
т/с 40503810600001009079
КБК 17230302010010000180
Председатель Правления Фонда Руководитель организации-
НИОКР Росстандарта исполнителя
______________ В.Н.Крутиков
------------------------------------------------------------------
