Образцы, формы и шаблоны договоров.
Образцы, формы и шаблоны договоров .
Приложение 8
к Положению о порядке оформления
и заключения договоров на проведение
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ
по созданию (модернизации), изготовлению
установочных (опытных) партий и эксплуатации
информационно-технических средств
от "__" ________ 199__ г.
______________ ___________
(гриф)

Экз. N

ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

г. Москва                                       "__"_________ 199__ г.

______________ ____________________ ______________________
                      (наименование ЗАКАЗЧИКА)

______________ ____________________ ______________________
именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице ______________ _____________
                                                (должность,

______________ ____________________ ______________________
                      фамилия, имя и отчество)

действующего на основании ______________ __________________________
                             (указать устав, положение или другой

______________ ____________________ ______________________
                  документ, имеющий законную силу)

с одной стороны, и ______________ ____________________ _______
                              (наименование ПОДРЯДЧИКА)

______________ ____________________ ______________________
именуемый в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице ______________ ____________
                                                   (должность,

______________ ____________________ ______________________
                      фамилия, имя и отчество)

действующего на основании ______________ __________________________
                            (указать устав, положение или другой

______________ ____________________ ______________________
                 документ, имеющий законную силу)

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить и сдать ЗАКАЗЧИКУ, а последний
обязуется принять и оплатить работы (услуги) по ______________ _______
______________ ____________________ _____________________.
           (указывается полное наименование работ (услуг))

     1.2.  Полный  объем  работ (услуг) и отдельных этапов определен в
ведомости   исполнения,   являющейся  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора.

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

     2.1.   Предусмотренные   настоящим   Договором   работы  (услуги)
осуществляются в полном соответствии с ______________ ________________
                                           (ТУ и другие документы,

______________ ____________________ _____________________.
       утвержденные или согласованные в установленном порядке,
                          их номера и даты)

2.2. ПОДРЯДЧИК обязан в письменной форме известить ЗАКАЗЧИКА о выполнении работ (услуг).
Извещение ПОДРЯДЧИКА о выполнении работ (услуг) должно быть подписано руководителем или уполномоченным им лицом.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан с участием ПОДРЯДЧИКА провести приемку выполненных работ (услуг) в течение 10 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ (услуг), или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом ПОДРЯДЧИКУ.
В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки выполненных работ (услуг) сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
Выявленные недостатки устраняются ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предусмотренная Договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемой к Договору ведомости исполнения.
3.2. ПОДРЯДЧИК вправе по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы, а ЗАКАЗЧИК вправе принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Договора.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

     4.1. ______________ ______________ цена Договора в соответствии с
             (указывается вид цены)

______________ ____________________ ______________________
               (наименование, номер и дата документа)

установлена в сумме _______ руб. (______________ ____________) рублей,
                                         (прописью)

в том числе НДС (20%) _______ руб. (______________ __________) рублей,
                                         (прописью)

с учетом ______________ ____________________ ____________.
        (указать наличие транспортных расходов и расходов на
             погрузочно-разгрузочные работы по доставке)

     4.2.  Принятая ЗАКАЗЧИКОМ работа оплачивается по договорной цене,
согласованной  ПОДРЯДЧИКОМ  и ЗАКАЗЧИКОМ  в установленном  порядке  на
калькуляционную единицу работ (услуг).
     4.3.  Договорная  цена  работ (услуг) устанавливается сторонами в
______________ ________________ со дня подписания настоящего Договора.
(указывается срок согласования)

     4.4.  Авансирование по Договору осуществляется в размере ____% от
стоимости  работ  (услуг)  в соответствии  с ведомостью  исполнения  и
протоколом  договорной  цены  в течение  10-ти  рабочих  дней  со  дня
согласования цены.
Примечание. В случае выполнения работ (услуг) отдельными этапами авансирование производится поэтапно.

     4.5.  Окончательный  расчет по Договору производится ЗАКАЗЧИКОМ в
течение   15-ти  рабочих  дней  со  дня  подписания  финансового  акта
сдачи-приемки выполненной работы за вычетом выданного аванса.
     4.6.   Транспортные    расходы   оплачиваются   ЗАКАЗЧИКОМ    при
выставлении счетов на ______________ _________________ транспортировку
                        (указать вид транспортировки)

на   основании  товарно-транспортных  (железнодорожных)  накладных   в
течение 15-и рабочих дней со дня выставления счета.
Примечание. Пункт 4.6 указывается при наличии расходов по доставке.

4.7. ЗАКАЗЧИК имеет право анализировать фактические затраты на выполненные работы (услуги) по первичным и сводным документам ПОДРЯДЧИКА (субподрядчиков), а также проверять целевое использование авансовых платежей.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ (услуг) и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1% цены работ (услуг) или этапа за каждый день просрочки, но не более 8% цены работ (услуг) или этапа.
5.2. За просрочку платежа ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ пени в размере 0,1% от не перечисленной вовремя суммы за каждый день просрочки, но не более 8% суммы просроченного платежа.
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку платежа из-за непоступления из федерального бюджета денежных средств на свой расчетный счет.
5.3. Уплата пени и штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору.
5.4. ЗАКАЗЧИК может до сдачи ему результата работ (услуг) отказаться от исполнения Договора, уплатив ПОДРЯДЧИКУ за фактически произведенные затраты, согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ, но не свыше цены, пропорциональной части работ (услуг), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.
5.5. В случае непринятия ЗАКАЗЧИКОМ выполненных работ (услуг) из-за несоответствия их требованиям п. 2.1 настоящего Договора ПОДРЯДЧИК возмещает 100% финансовых средств, полученных от ЗАКАЗЧИКА в счет выполнения данных работ (услуг).
При этом ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 50% от стоимости невыполненных работ (услуг).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В течение 3-х рабочих дней со дня возникновения спора стороны назначают по полномочному представителю. Полномочным представителям устанавливается 5 рабочих дней для разрешения спора по существу.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законом порядке.
6.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств по независящим от сторон причинам, влияющих на выполнение условий настоящего Договора, решение о дальнейшем выполнении обязательств по нему принимает арбитражный суд.
6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства по обстоятельствам, указанным в п. 6.4, уведомляет в течение 3-х рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств другую сторону, которая в течение 15 рабочих дней обращается в арбитражный суд. Несвоевременное уведомление о непредвиденных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. ПОДРЯДЧИК обязан выполнить предусмотренную в Договоре работу лично, привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) разрешается только по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ.
7.2. ЗАКАЗЧИК вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
7.3. Все изменения и дополнения по настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
7.4. При несвоевременном авансировании работ сроки выполнения уточняются по согласованию сторон.
7.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
7.6. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок действия Договора устанавливается с _______ 199__ г. по ___________ 199__ г.
8.2. Договор вступает в силу со дня перечисления аванса в соответствии с п. 4.4 и прекращает действие после выполнения сторонами своих обязательств и завершения взаиморасчетов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

     ЗАКАЗЧИК: ______________ ____________________ _________
______________ ____________________ ______________________
______________ ____________________ ______________________

     ИСПОЛНИТЕЛЬ: ______________ ____________________ _______
______________ ____________________ ______________________
______________ ____________________ ______________________

Настоящий Договор составлен в ___________ экземплярах, каждый экземпляр содержит ____ листов.
Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
1. Ведомость исполнения.
2. ___________________

        ЗАКАЗЧИК                                ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________ __________                ______________ __________
       (должность)                              (должность)

________ / ____________                ________ / ____________
(подпись)     (Ф.И.О.)                   (подпись)     (Ф.И.О.)

"__"____________ 199__ г.                "__"____________ 199__ г.



 Скачать
Безымянная страница
Образцы договоров:
Формы договоров: Добровольное страхование
Формы договоров: аренда, лизинг, прокат
Образцы договоров: Страхование
Другие шаблоны договоров:
Вопрос - ответ:


Copyright 2009 - 2017 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!