Договор N _______
поставки оборудования
(поставка осуществляется партиями;
цена партии оборудования - договорная;
на условиях стопроцентной предоплаты каждой партии)
г. __________ "___"________ ____ г.
______________ __________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________ ____________________ ______, действующ___
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ______________ ________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ______________ ______ _____________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________ ____________________ ______, действующ___
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ______________ ________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование _________________ (далее по тексту - "товар"), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в размере, порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.
Общее количество поставляемого по настоящему Договору товара составляет
______________ ____________________ _______ <1>.
(указать количество товара или порядок его определения)
1.2. Товар поставляется Покупателю партиями.
Наименование, ассортимент, комплектность, количество и цена товара каждого наименования, входящего в партию, а также сроки поставки партии товара указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).
Срок поставки каждой партии товара в течение срока действия настоящего Договора определяется по согласованию Сторон на основании заявки Покупателя (Приложение N ___) с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.
2. ПОСТАВКА ТОВАРА
2.1. При возникновении у Покупателя потребности в приобретении товара по настоящему Договору Покупатель подает заявку Поставщику с указанием наименования, количества, ассортимента и комплектности требуемого товара, а также срока поставки товара.
После согласования ассортимента, количества и комплектности подлежащего поставке товара Стороны подписывают Спецификацию на поставку определенной партии товара.
2.2. Поставка партии товара осуществляется в сроки, указанные в Спецификации, путем доставки товара на склад Покупателя, расположенный по адресу: ______________ __________.
2.3. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.
2.4. Датой поставки считается дата доставки товара на склад Покупателя.
2.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки товара (п. 2.4 настоящего Договора).
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена Договора составляет ______ (_____________) рублей, в т.ч. НДС <2> ___% (_______ рублей).
Стоимость каждой партии товара договорная, указывается в Спецификациях к настоящему Договору, а также в товарных накладных.
3.2. Стоимость товара включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки и доставки товара), в том числе НДС ____% <2>.
3.3. Покупатель производит стопроцентную предварительную оплату стоимости каждой партии товара в течение _____ рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
3.4. Оплата стоимости каждой партии товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.5. Обязательства Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
4.1. Качество поставляемого по настоящему Договору товара должно соответствовать стандарту ______________, техническому регламенту ______________ ________ и подтверждаться следующими документами: ______________ _______.
4.2. Комплектность поставляемого товара должна соответствовать следующим требованиям: ______________ _______________.
4.3. Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в соответствии
с ______________ ____________________ _______________________
(реквизиты стандарта, технических условий или иного документа,
предусматривающего гарантийный срок)
и указывается в Спецификациях.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. При получении товара на складе Покупателя последний обязан проверить соответствие товара транспортным и сопроводительным документам, а также принять товар по количеству тарных мест с соблюдением нормативных правовых актов. Приемка товара по количеству тарных мест подтверждается подписанием Покупателем накладной.
Осмотр и проверка товара по количеству, качеству и ассортименту производятся Покупателем на своем складе в течение ________ с момента получения товара от Поставщика.
При этом подписание Покупателем накладной не означает осмотр и приемку товара Покупателем по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.
5.2. Приемка товара Покупателем по качеству, количеству, ассортименту и комплектности подтверждается подписанием обеими Сторонами акта о приемке товара (форма N ТОРГ-1).
5.3. Покупатель обязан уведомить Поставщика обо всех выявленных недостатках и несоответствиях поставленного товара в течение срока приемки, установленного п. 5.1 настоящего Договора.
Поставщик в течение ________ дней с даты получения уведомления от Покупателя обязан направить своего представителя для участия в приемке товара.
5.4. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить непоставленное количество товара в течение ________ с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
Поставщик обязан допоставить товар в ассортименте, установленном Спецификацией.
5.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены товара;
- безвозмездного устранения недостатков товара в течение _______ с момента ______________ ______;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям настоящего Договора. Замена товара ненадлежащего качества должна быть произведена в течение _______ с момента ____________________.
Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного товара, без промедления заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.
Покупатель вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков товара либо его замены.
5.6. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего Договора, Спецификации, требований закона, иных правовых актов и иных обычно предъявляемых требований к комплектности Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены товара;
- доукомплектования товара в течение _______ с момента ______________ _________.
Если Поставщик в указанный в установленный настоящим пунктом срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Замена некомплектного товара должна быть произведена в течение _______ с момента ______________ _________.
Покупатель предъявляет указанные в настоящем пункте требования, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного товара, без промедления доукомплектует товар либо заменит его комплектным товаром.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки товара, установленного Спецификацией, либо срока допоставки товара, установленного п. 5.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от стоимости не поставленного в срок товара.
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков товара, установленного п. 5.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены товара, недостатки которого должны быть устранены.
6.3. В случае нарушения Поставщиком срока доукомплектования товара, установленного п. 5.6 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере ____% от цены товара, подлежащего доукомплектованию.
6.4. В случае нарушения Поставщиком срока замены товара ненадлежащего качества, установленного п. 5.5 настоящего Договора, или срока замены некомплектного товара, установленного п. 5.6 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от цены товара, подлежащего замене.
6.5. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости партии товара, установленного п. 3.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора и объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая: военные действия любого характера, блокаду, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве Российской Федерации, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.
6.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу причин, установленных п. 6.7 настоящего Договора, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение ___ дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
6.9. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, согласно п. 6.8 настоящего Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
Поставка товара по настоящему Договору осуществляется с момента его заключения и до "___"___________ ____ г.
7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Односторонний отказ от исполнения Договора о поставке (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон.
7.4. Нарушение Договора о поставке Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки товара.
7.5. Нарушение Договора о поставке Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товара;
- неоднократной невыборки товара.
7.6. Договор о поставке считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.
7.7. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от обязанности уплаты штрафных санкций, а также иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение арбитражного суда ______________ ________.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <3>
9.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. После вступления в силу настоящего Договора вся предыдущая переписка между Сторонами утрачивает силу.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
9.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения:
9.5.1. Форма заявки Покупателя (Приложение N ___).
9.5.2. Спецификация (Приложение N ___).
9.5.3. Уведомление о некомплектности поставленного товара (Приложение N ___).
9.5.4. Акт о приемке товара (форма N ТОРГ-1) (Приложение N ___).
9.5.5. ______________ ________________.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель: Поставщик:
______________ ______ _____________ ______________ ______ ______________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
______________ ______ _____________ ______________ ______ ______________
ИНН/КПП ______________ _____________ ИНН/КПП ______________ ______________
ОГРН ______________ ________________ ОГРН ______________ _________________
Телефон: _________ Факс: ___________ Телефон: __________ Факс: ___________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________
Банковские реквизиты: ______________ Банковские реквизиты: _______________
______________ ______ _____________ ______________ ______ ______________
(вариант: (вариант:
______________ ______ _____________ ______________ ______ ______________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ______________ ______________ Адрес: ______________ _______________
______________ ______ _____________ ______________ ______ ______________
Паспортные данные: _________________ Паспортные данные: __________________
______________ ______ _____________ ______________ ______ ______________
Телефон: ______________ ____________ Телефон: ______________ _____________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________
Счет ______________ _______________) Счет ______________ ________________)
ПОДПИСИ СТОРОН:
Покупатель: Поставщик:
______________ / _____________ ______________ / _____________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
(М.П. <4>) (М.П. <4>)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условие договора купли-продажи товара считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении, либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
<2> При реализации товаров, предусмотренных пунктом 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, такие операции не облагаются НДС. Налогоплательщик оставляет за собой право применить (отказаться) льготу, предусмотренную пунктом 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения по НДС являются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
- 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
-10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
- 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
- по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
- по операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<3> Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.
<4> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").
