Договор N ___
о поставке минерального сырья,
содержащего драгоценные металлы
г. __________ "___"________ ____ г.
______________ ___________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
(наименование)
в лице ______________ ____________________ _______, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
______________ ____________________ ___________, с одной стороны, и
(Устава, положения, доверенности)
______________ _______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице
(наименование)
______________ ________, действующ__ на основании ______________ _________,
(должность, Ф.И.О.) (Устава, положения, доверенности)
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку добываемого, и (или) закупаемого, и (или) производимого им минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, продукты переработки минерального сырья (далее - "сырье") Покупателю, в сроки и порядке, установленным настоящим Договором, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданное ему сырье, в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Стороны согласовали следующие сроки поставки сырья в течение срока действия настоящего Договора:
- партия 1: ______________ ____________________ _____________
(наименование, количество, индивидуализирующие признаки сырья)
с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.;
- партия 2: ______________ ____________________ _____________
с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.
1.2.1. На каждую партию сырья оформляется сертификат (паспорт) (Приложение N ___ к настоящему Договору), в котором указываются:
наименование минерального сырья;
номер партии;
масса партии (в натуральном и сухом виде);
влажность;
содержание вредных и других контролируемых примесей;
содержание драгоценных металлов;
количество драгоценных металлов;
другие параметры, характеризующие качество минерального сырья.
1.2.2. Досрочная поставка сырья либо восполнение недопоставленного количества сырья в следующей партии может производиться только с согласия Покупателя Приложение N ___ к настоящему Договору), выраженного в письменной форме.
1.3. Поставщик поставляет следующее добываемое и (или) закупаемое им
минеральное сырье, содержащее драгоценные металлы: ______________ _________
______________ ____________________ ____________________ _______.
(наименование, ТУ или стандарт, количество, цена, другие признаки)
1.4. Поставщик поставляет следующие производимые и (или) закупаемые им
продукты переработки минерального сырья: ______________ ___________________
______________ ____________________ ____________________ _______.
(наименование, ТУ или стандарт, количество, цена, другие признаки)
1.5. Получателями сырья являются ______________ ______ ______________.
(наименования, ИНН, адреса)
(В случае если Получателем является не Покупатель, а иное лицо).
1.6. Поставщик гарантирует, что:
является собственником добываемого, и (или) закупаемого, и (или) производимого им сырья;
сырье не обременено обязательствами перед третьими лицами.
1.7. Настоящий Договор подлежит учету в Министерстве финансов Российской Федерации и Министерстве экономики Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Договор на учет представляет Поставщик.
1.8. Поставщик сырья обеспечивает охрану и сохранность драгоценных металлов, содержащихся в сырье, на всех стадиях его добычи, переработки и транспортировки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
2.1. Качество и комплектность поставляемого сырья должны соответствовать:
- стандарту N ______________ ____________________ ____________;
- техническим условиям N _________, утвержденным ______________ ________.
Документация на каждую партию входит в комплект.
2.2. Дополнительные требования к качеству и комплектности поставляемых партий: ______________ ____________________ _________________.
2.3. Покупатель (получатель), которому поставлено сырье ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного сырья, без промедления заменит поставленное сырье сырьем надлежащего качества.
2.6. Покупатель (получатель), которому поставлено сырье с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного сырья, без промедления доукомплектует партию сырья.
2.7. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество сырья либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного сырья или о доукомплектовании партии сырья в установленный требованием срок (не менее ____ (__________) календарных (рабочих) дней), Покупатель вправе приобрести непоставленное сырье у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на его приобретение.
3. ТАРА И УПАКОВКА, МАРКИРОВКА
3.1. Тара и упаковка сырья должны соответствовать требованиям:
- стандарта N ______________ ___________;
- технических условий N __________, утвержденных ______________ _______
______________ ____________________ ____________.
(наименование органа, утвердившего ТУ, дата утверждения)
3.2. Покупатель (получатель) обязан возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступило сырье, в следующем порядке: ___________________ в течение ____ (_____________) календарных (рабочих) дней с момента поставки.
При возврате тары Покупателем соблюдаются следующие условия: _______________.
3.3. Прочая тара, а также упаковка подлежат возврату Поставщику в следующих случаях: ______________ ______.
3.4. В случае поломки или деформации возвратной тары по вине Покупателя ее замена на новую осуществляется за плату, которая взимается при последующих поставках сырья.
3.5. Поставляемое сырье подлежит маркировке в соответствии с требованиями ______________ ____________________ _______.
3.6. Дополнительные требования к маркировке: ______________ ____________.
3.7. При поставке немаркированных или ненадлежаще маркированных партий сырья Покупатель (получатель) вправе (если иное не предусмотрено Договором) замаркировать его (изменить маркировку) за счет Поставщика или потребовать, чтобы маркировку (изменение маркировки) произвел Поставщик, либо отказаться от принятия сырья.
4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Поставка осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) сырья Покупателю (получателю) по адресу: ________________. Поставка сырья сопровождается отгрузочной разнарядкой (Приложение N ___ к настоящему Договору).
(Варианты:
а) 4.1. В случаях ______________ _________________ сырье поставляется выборкой Покупателем (получателем) в течение ___ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ______________.
б) 4.1. Покупатель дает Поставщику указания об отгрузке (передаче) сырья себе (получателю) (отгрузочные разнарядки) не менее чем за ___ (________) календарных (рабочих) дней до отгрузки (передачи). В отгрузочной разнарядке должны быть указаны отгрузочные реквизиты получателя, наименование, комплектность, качество, количество сырья, даты составления и отправки разнарядки Поставщику, ____________ (иные сведения). Количество подлежащего отправке сырья по одной разнарядке не должно быть менее _____ и более ______ единиц сырья. Соответствующая партия сырья по количеству, качеству и комплектности должна соответствовать требованиям, указанным в разнарядке.)
4.2. Непредставление Покупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает Поставщику право отказаться от исполнения Договора либо потребовать от Покупателя оплаты сырья. Кроме того, Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с непредставлением отгрузочной разнарядки.
4.3. Доставка сырья осуществляется Поставщиком путем его отгрузки автомобильным (железнодорожным, авиационным, водным) транспортом по маршруту _______________ - ____________________ - _________________ на следующих условиях: ______________ _______________.
(Вариант:
4.3. Отгрузка сырья со склада осуществляется силами и средствами Поставщика на автотранспортные средства Покупателя, которые должны быть приспособлены для безопасной перевозки сырья.
В случае если Поставщик обнаружит, что транспортное средство Покупателя не может обеспечить безопасной транспортировки сырья, он обязан незамедлительно известить об этом Покупателя или его представителя.)
4.4. Поставщик информирует Покупателя о планируемых отгрузках не менее чем за ___ (_________________) календарных (рабочих) дней до момента поставки ______________ ______ _______________.
4.5. Партии сырья поставляются к строго определенному сроку, указанному в п. 1.2 настоящего Договора.
4.6. Уведомления Покупателем (получателем) Поставщика об отказе принять просроченное сырье не требуется. Если указанное сырье Покупателем (получателем) принято, обязательства Поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока.
4.7. Сырье должно поставляться комплектно в соответствии с требованиями стандартов (или технических условий). Дополнительно к каждому комплекту поставляется ______________ ________.
(Вариант:
4.7. Допускается поставка сырья отдельными частями комплекта в соответствии с отгрузочной разнарядкой.)
4.8. Обязательство Поставщика по поставке считается выполненным с момента подписания Сторонами Отгрузочной разнарядки.
4.9. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия сырья, поставка которого просрочена. Но сырье, поставленное до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
4.10. Ассортимент сырья, недопоставка которого подлежит восполнению, определяется дополнительным соглашением Сторон.
4.11. Покупатель (получатель) обязан совершить следующие необходимые действия, обеспечивающие принятие сырья, поставленного в соответствии с настоящим Договором: ______________ ________________.
4.12. Порядок проверки качества сырья предусмотрен разделом 2 настоящего Договора, а также обязательными требованиями государственных и национальных стандартов: ______________ ____________.
4.13. Принятое Покупателем (получателем) сырье должно быть им осмотрено в течение ______ (____________) календарных (рабочих) дней с момента поставки. В этот же срок Покупатель (получатель) обязан проверить количество и качество принятого сырья в следующем порядке: внешним осмотром в таре (или вскрывая упаковку, или по регламенту, установленному ______________ ______ ________________).
4.14. В случае поставки сырья ненадлежащего качества или некомплектного Покупатель в течение ______ (__________) календарных (рабочих) дней с момента приемки заявляет требования о его замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании такого сырья и принимает несоответствующие сырье на ответственное хранение.
4.15. Поставщик обязан вывезти сырье, принятое Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение _______ (___________) календарных (рабочих) дней с момента получения уведомления. Затем Поставщик оплачивает хранение из расчета ____ рублей за ____ час (день, месяц) хранения. Общий срок хранения сырья Покупателем не может превышать ___ (___________) календарных (рабочих) дней, по истечении которого сырье может быть реализовано Покупателем за счет Поставщика.
4.16. В случаях поставки негодного, некомплектного сырья, недопоставки, просрочки поставки Стороны составляют Коммерческий акт (Приложение N ___ к настоящему Договору). Покупатель приглашает для составления такого акта Поставщика. В случае неявки Поставщика такой акт составляется Покупателем в одностороннем порядке.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость всех партий сырья, стоимость специальной тары, упаковки, а также приспособлений для перевозки всех партий сырья и указывается в Спецификации (Приложение N ___ к настоящему Договору).
5.2. Цены определяются в порядке ст. 21 Федерального закона от 26.03.1998 N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", п. 12 Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 N 1419.
5.3. Расчеты между Сторонами производятся платежными поручениями, перечислением безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика.
5.4. Расчеты за сырье, отгружаемое его изготовителями напрямую Покупателю (получателю), производятся Покупателем по платежным требованиям Поставщика непосредственно между изготовителем и Покупателем.
5.5. Покупатель обязуется в течение ___ (__________) календарных (рабочих, банковских) дней с момента получения счета от Поставщика, произвести оплату партии поставленного сырья, стоимости доставки, специальной тары и упаковки, а также приспособления для перевозки сырья.
5.6. Залоговую стоимость многооборотной и возвратной тары Покупатель перечисляет Поставщику одновременно с оплатой первой партии сырья. В случае прекращения Договора перечисленная залоговая стоимость возвращается Покупателю после возврата тары в надлежащем состоянии.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. За поставку сырья с нарушением согласованных сроков Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере _____ процентов от стоимости всей партии сырья, поставленной с нарушением сроков.
Под нарушением понимается как просрочка поставки, так и досрочная поставка без согласия Покупателя. Указанный штраф уплачивается Поставщиком независимо от уплаты неустойки за недопоставку сырья в месячные сроки.
6.2. За непредоставление информации о планируемых отгрузках (п. 4.4 настоящего Договора) Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере ________ (__________) рублей за каждый случай.
6.3. За просрочку возврата тары, порядок и сроки возврата которой устанавливаются настоящим Договором (ст. 4 настоящего Договора), Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в следующих размерах от стоимости невозвращенной тары:
- при просрочке до ____ (________) календарных (рабочих) дней - ______ процентов;
- при просрочке свыше ___ (______) календарных (рабочих) дней - _______ процентов.
6.4. Санкции за нарушение других условий Договора: ____________________.
6.5. Установленная законом или Договором неустойка за недопоставку или просрочку поставки сырья взыскивается с Поставщика до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество сырья в последующих периодах поставки.
6.6. При рассмотрении дел о взыскании с Поставщика неустойки за недопоставку сырья Поставщик не может быть признан просрочившим в случаях, когда им поставлены сырье ненадлежащего качества или некомплектное, однако Покупателем не заявлялись требования о его замене, устранении силами Поставщика недостатков либо доукомплектовании такого сырья, и оно не принято Покупателем на ответственное хранение.
6.7. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный ст. 521 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяется к поставке сырья к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия Покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка.
6.8. Неустойки, предусмотренные выше, взыскиваются с Поставщика с сумм, включающих НДС.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности дающие оценку его влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Поставщик и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для продолжения поставок. Если Стороны не смогут договориться в течение _______ месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения Договора.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
Претензии направляются __________________ (заказным письмом, курьером, по факсу) в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента возникновения спорной ситуации.
Сторона, которой была направлена претензия, обязана в течение ____ (____________) календарных (рабочих) дней с момента ее получения направить ответ.
8.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. _________________.
9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Стороны вправе продлить действие настоящего Договора на новый срок.
9.2. Изменение, расторжение или продление срока действия Договора оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, электронными письмами, телетайпограммами, телефонограммами, радиограммами с подтверждением их получения.
9.3. Сторона, получившая предложение об изменении или о расторжении Договора либо о продлении срока действия настоящего Договора, обязана дать ответ другой Стороне не позднее ___ (__________) календарных (рабочих) дней после получения предложения. При недостижении Сторонами соглашения спор между сторонами разрешается по заявлению заинтересованной Стороны в судебном порядке.
9.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускается:
- в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон;
- при поставке сырья с отступлением по качеству от стандартов, технических условий;
- при объявлении Покупателя неплатежеспособным;
- при завышении Поставщиком цены на сырье.
9.5. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки сырья ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- неоднократного нарушения сроков поставки сырья.
9.6. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты сырья;
- неоднократной невыборки сырья.
9.7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.2. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с "___"________ ____ г. и действует до "___"________ ____ г. (вариант: полного исполнения Сторонами своих обязанностей по нему.)
10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ______________ ____________________ ________________
______________ ____________________ __________________________.
Покупатель: ______________ ____________________ _______________
______________ ____________________ __________________________.
Приложения:
1. Сертификат (паспорт) на партию сырья (Приложение N ___).
2. Согласие Покупателя (Приложение N ___).
3. Коммерческий акт (Приложение N ___).
4. Спецификация (Приложение N ___).
ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: __________ / __________ Покупатель: ___________ / __________
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
(М.П. <1>) (М.П. <1>)
--------------------------------
Информация для сведения:
<1> С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ").
