Проект контракта
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Полное наименование Заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия] от имени [Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования], с одной стороны и [полное наименование Исполнителя], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется по техническому заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика.
1.2. Заказчик обязуется принимать оказанные надлежащим образом услуги и оплачивать их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.
1.3. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, содержание, объем, а также перечень транспортных средств с указанием государственных и идентификационных номеров и другие условия определяются в техническом задании на оказание услуг, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Перечень транспортных средств, принятых Исполнителем на техническое обслуживание и ремонт, может быть изменен по соглашению Сторон.
1.4. Место оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств: [вписать нужное].
1.5. Контракт заключен по результатам [вписать нужное] (Протокол [вписать нужное] N [значение] от [число, месяц, год], размещен на [официальный сайт, число, месяц, год]).
2. Порядок оказания услуг
2.1. Начало срока оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика - [вписать нужное].
Окончание срока оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств - [вписать нужное].
2.2. Сроки выполнения этапов технического обслуживания и ремонта, объем, стоимость по этапам устанавливаются календарным планом.
2.3. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание и ремонт транспортных средств своими материалами, своими силами и средствами.
2.4. Привлечение к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту третьих лиц (соисполнителей) возможно только с письменного согласия Заказчика.
3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
3.1. Оказанные услуги по количеству и качеству передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг.
3.2. По завершении каждого этапа оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию об оказанных услугах, предусмотренных техническим заданием.
3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение [вписать нужное] со дня передачи Исполнителем отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия оказанным услугам и условиям настоящего Контракта. Неподписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.
3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг или обоснованной претензии по отчетной документации, услуги (этап услуг) считаются оказанными.
3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок [вписать нужное].
3.6. В случае досрочного оказания (этапа) услуг Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки оказанных услуг, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.
3.7. Датой исполнения этапа оказания услуг по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказания этапа услуг. Дата исполнения этапа оказания услуг по настоящему Контракту не может быть позднее даты, определенной в техническом задании, календарном плане.
3.8. Настоящий Контракт считается исполненным после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказания услуг, являющегося подтверждением завершения всех этапов оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Исполнителем.
4. Цена Контракта и порядок оплаты
4.1. Цена настоящего Контракта составляет [указать сумму цифрами и прописью] и включает все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.
4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.4. Привлечение к оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту.
4.5. Основанием для оплаты оказанных услуг является акт сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг.
4.6. Оплата оказанных услуг осуществляется за счет средств [вписать нужное].
4.7. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в следующем порядке: [определить порядок в зависимости от положений конкурсной документации (с выплатой аванса, без выплаты аванса)].
4.8. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя.
4.9. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Исполнитель.
4.10. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя].
4.11. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема, повлекших за собой необходимость приостановки оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика, Стороны в [значение] срок составляют акт, отражающий стадию оказания услуг, а также вопросы оплаты оказанных услуг и понесенных затрат.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказывать услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств Заказчика.
5.1.2. Обеспечивать работоспособное состояние транспортных средств Заказчика.
5.1.3. Использовать запасные части и материалы, не обремененные правами третьих лиц.
5.1.4. Гарантировать нормальную работу транспортных средств, при условии соблюдения Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации транспортных средств.
5.1.5. Предоставлять гарантию на оказанные услуги по техническому обслуживанию и ремонту в течение [значение] месяцев с даты их принятия согласно акту сдачи-приемки оказанных услуг. На установленные запчасти, детали, агрегаты в [значение] месяцев.
5.1.6. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации транспортных средств.
5.1.7. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
5.1.8. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Контракта.
5.1.9. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и предоставлять ее Заказчику.
5.1.10. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение [значение] дней с момента получения уведомления.
5.1.11. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение [значение] с момента их возникновения.
5.1.12. В случае привлечения к оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств третьих лиц (соисполнителей) перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации.
5.1.13. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных к оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств третьих лиц (соисполнителей).
5.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказания (этапа) услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).
5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Исполнителю всю необходимую документацию для надлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
5.3.2. Назначить ответственное лицо для представления интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему Контракту, осуществлению контроля за оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (объемами, качеством, стоимостью и сроками оказания (этапов) услуг).
5.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.3.4. Выполнять инструкции по эксплуатации транспортных средств, выданные Исполнителем по итогам оказанных услуг в целях надлежащей эксплуатации транспортных средств в течение гарантийного срока.
5.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.
5.3.6. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
5.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.8. Уведомлять Исполнителя о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий.
5.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.
5.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также отчетной документации.
5.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при оказании услуг срокам, установленным в техническом задании и календарном плане, а также качество оказываемых услуг в любое время.
5.4.6. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказания (этапа) услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
5.4.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.8. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель [предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта].
6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет [вписать нужное].
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение [срок] представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Контракте.
7. Конфиденциальность сведений
7.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Режим конфиденциальности распространяется на следующие сведения: [вписать нужное].
7.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Контракту Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
8.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.7. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужное].
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [вписать нужное].
10.2. Заказ признается размещенным со дня заключения настоящего Контракта.
10.3. Настоящий Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.
10.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.6. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.7. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Исполнителем расходам.
10.8. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
10.9. Изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
10.10. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10.11. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Исполнитель
[вписать нужное] [вписать нужное]
[вписать нужное] [вписать нужное]
М. П. М. П.
