Договор
подряда по прокладке внутренней электросети
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Сведения о заказчике], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик, действующий на основании лицензии на осуществление электромонтажных работ N [значение] от [число, месяц, год], выданной [указать наименование органа, выдавшего лицензию], обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнить работы по прокладке внутренней электросети в [указать наименование объекта и адрес] (далее по тексту - Объект), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и произвести оплату стоимости выполненных работ, обусловленную настоящим договором.
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик обязуется организовать и координировать строительство внутренней сети путем присоединения ее к внешней электросети, проведенной к [вписать нужное].
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки реконструкции:
Начальный срок выполнения работ - [число, месяц, год].
Конечный срок выполнения работ - [число, месяц, год].
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по прокладке электросети.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Осуществить надзор за ходом работ, за соблюдением сроков производства работ, качеством работ.
3.1.2. По факту выявления недостатков и нарушений при проведении испытаний электросети лицензированной электролабораторией предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. В течение [значение] дней с даты подписания настоящего договора передать Подрядчику следующие документы:
- справку на выделенную мощность (разрешение на присоединение мощности);
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности со схемой электроснабжения Объекта от щита с указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (при его отсутствии - копию однолинейной расчетной схемы Объекта со штампом Энергосбыта);
- технический регламент на прокладку инженерных коммуникаций.
3.2.2. В течение [значение] дней с даты получения уведомления о выполнении работ по прокладке внутренней электросети принять меры по вызову лицензированной электролаборатории и инспектора Энергонадзора.
3.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц - субподрядчиков.
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует его исполнению Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. В течение [вписать нужное] с даты подписания настоящего договора разработать проект электроснабжения Объекта.
3.4.2. Согласовать проект электроснабжения в Энергонадзоре и при необходимости со службой эксплуатации Объекта.
3.4.3. Выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результат Заказчику.
3.4.4. Провести работы в полном соответствии с проектом электроснабжения Объекта.
3.4.5. Обеспечить качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями действующими СНиП и ПУЭ.
3.4.6. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
3.4.7. По факту выполнения работ предоставить Заказчику следующие документы:
- акт сдачи-приемки работ;
- акт на скрытые работы;
- акт на дополнительную систему управления потенциалов;
- акт проверки надежности крепления светильников;
- монтажную схему скрытой электропроводки;
- сертификаты на материалы и оборудование.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по прокладке внутренней электросети к Объекту, стоимость материально-технических средств и компенсацию издержек Подрядчика.
4.3. Стоимость работ является твердой.
4.4. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [значение] дней с момента выставления счета Подрядчиком.
4.5. Оплата работ проводится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней со дня подписания Акта выполненных работ.
5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в месте прокладки электросети.
5.2. В течение [значение] дней с даты получения уведомления о выполнении обязательств, возложенных на Подрядчика настоящим договором, Заказчик приглашает лицензированную электролабораторию для проведения испытаний электросети.
5.3. В течение [вписать нужное] после получения Заказчиком технического отчета о проведении испытаний электроустановки Заказчик приглашает инспектора Энергонадзора для сдачи электроустановки, который после проверки правильности осуществления электромонтажных работ оформляет акт допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика.
5.4. В течение [вписать нужное] с даты получения акта допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.5. В случае выявления недостатков и нарушений Подрядчик обязан устранить их в течение [вписать нужное].
6. Ответственность сторон
6.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.
6.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно времени задержки.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.
6.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.
6.6. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они будут рассматриваться Арбитражным судом [указать регион] в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
7.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8. Порядок расторжения договора
8.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:
8.1.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания реконструкции Объекта более чем на [значение] дней;
8.1.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.
8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.
9.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до [вписать нужное], а в части исполнения гарантийных обязательств - до истечения срока таковых.
9.6. Вся корреспонденция по настоящему договору направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем договоре почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в договоре, письменного обращения другой Стороны.
10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик Подрядчик
[вписать нужное] [вписать нужное]
[вписать нужное] [вписать нужное]
М. П.
