Договор
поставки нефтепродуктов на условиях самовывоза
г. [место заключения договора] [дата заключения договора]
[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны и [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты (далее также - товар).
1.2. Ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Условия поставки
2.1. Поставка нефтепродуктов осуществляется партиями на основании письменных заявок Покупателя.
2.2. Поставка осуществляется на условиях самовывоза (выборки) нефтепродуктов Покупателем с базы хранения.
2.3. Партия - это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной нормы отгрузки. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой не считается, при этом штрафные санкции с Поставщика не взыскиваются.
2.4. Вывоз (выборка) нефтепродуктов осуществляется Покупателем с базы хранения на основании доверенности Поставщика.
Поставщик не несет ответственности за нарушение срока поставки в случае невыборки нефтепродуктов Покупателем в течение срока действия доверенности.
2.5. Для выборки нефтепродуктов Покупатель подает под погрузку исправный подвижной состав (автоцистерны), пригодный для перевозки нефтепродуктов, откалиброванный и отвечающий противопожарным требованиям.
2.6. Покупатель обеспечивает наличие у лиц, прибывших за товаром, необходимых документов (доверенности, удостоверения личности, путевого листа, паспорта Госстандарта на автоцистерну), а также соблюдение указанными лицами правил пожарной безопасности, техники безопасности и других действующих нормативов и правил.
2.7. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если при его выгрузке Покупателем в пункте назначения расхождение между количеством товара, указанным в перевозочном документе, и количеством, определенным в установленном порядке Покупателем, суммированное с естественной убылью, не превышает пределов, установленных ГОСТ 8.595-2004.
2.8. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с даты поставки.
Датой поставки на условиях самовывоза (выборки) партии нефтепродуктов считается дата их получения на базе хранения Поставщика, указанная в товарно-транспортной накладной.
3. Качество товара
3.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия нефтепродуктов сопровождается паспортом качества, выданным производителем или нефтебазой.
4. Порядок расчетов
4.1. Покупатель оплачивает выбранные нефтепродукты по ценам, указанным в спецификации.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству нефтепродуктов Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.
5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
5.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6. Срок и порядок действия договора
6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].
6.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товара ненадлежащего качества;
- неоднократного нарушения сроков поставки товара.
7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты товара;
- неоднократной невыборки товара.
7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.6. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.
7.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по спорным вопросам, спор будет передан в арбитражный суд по месту нахождения истца.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Поставщик Покупатель
[вписать нужное] [вписать нужное]
[вписать нужное] [вписать нужное]
