Предварительный договор
поставки минеральных удобрений
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем "Поставщик", с одной стороны и [полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы] в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны заключили предварительный договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны в соответствии с нормами статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации заключили настоящий предварительный договор, в котором обязуются заключить в будущем договор поставки минеральных удобрений на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю минеральные удобрения, именуемые в дальнейшем "товар" (количество, качество и сроки поставки указаны в приложении N 1 к настоящему договору), и Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него цену, указанную в пункте 2.1. настоящего договора.
2. Цена, общая сумма договора и качество товара
2.1. Цена за 1 кг товара составляет [значение] рублей, в том числе НДС.
2.2. Общая сумма договора составляет [значение] рублей, в том числе НДС.
2.3. Любое изменение цены допускается с согласия сторон.
2.4. Качество товара должно соответствовать ГОСТу [вписать нужное].
2.5. Проверка качества товара производится Покупателем при получении товара от Поставщика в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. N П-7.
3. Порядок расчетов
3.1. Оплата товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение [значение] банковских дней с даты получения счета Поставщика после поступления товара на склад Покупателя.
4. Поставка, отгрузка и приемка товара
4.1. Поставка товара осуществляется самовывозом. Поставщик по просьбе Покупателя и за его счет вправе осуществить доставку товара на склад Покупателя своим транспортом.
4.2. Товар отгружается со склада силами и средствами Поставщика в количестве, качестве в соответствии с приложением N 1 к настоящему договору.
4.3. Приемка товара по количеству осуществляется во время передачи товара Покупателю.
В случае несоответствия количества товара указанному в приложении N 1 - в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве товара.
4.4. Обязательства Поставщика по отгрузке считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя товарной накладной.
4.5. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
4.6. Право собственности на купленный товар переходит к Покупателю с момента получения товара у Поставщика. Риск случайной гибели или утраты товара несет собственник в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Поставщик и Покупатель несут ответственность за отказ от настоящего договора, а также за отказ от заключения основного договора на поставку минеральных удобрений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.2. В случае отказа Поставщика от настоящего договора и/или отказа от заключения основного договора Поставщик обязуется возместить Покупателю понесенные им убытки, а также уплатить штраф в размере [значение] % от суммы договора.
5.3. В случае отказа Покупателя от настоящего договора и/или отказа от заключения основного договора Покупатель обязуется возместить Поставщику понесенные им убытки, а также уплатить штраф в размере [значение] % от суммы договора.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. При наступлении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным исполнение обязательств по настоящему договору одной из сторон, а именно: пожар, наводнение, военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон, сроки выполнения обязательств по настоящему договору продлеваются на тот период времени, в течение которого действовали эти обстоятельства и их последствия.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более [значение] месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не будет требовать от другой возмещения понесенных убытков.
6.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнять свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7. Применимое право и разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. Если в процессе переговоров стороны не достигнут решения своих споров и/или разногласий, то споры и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, будет действовать законодательство Российской Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Основной договор будет заключен сторонами в течение [значение] дней с момента получения Покупателем сообщения от Поставщика о готовности поставить товар, но не позднее [число, месяц, год].
8.2. В случае, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3. Согласно пункту 6 статьи 429 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства, предусмотренные предварительным договором, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот договор.
8.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями сторон.
8.5. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телефаксу или доставлены лично по почтовым адресам сторон с получением расписки соответствующих лиц получателя.
8.6. Настоящий договор подписан в двух аутентичных экземплярах на русском языке - по одному для каждой из сторон.
8.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и является обязательным для сторон.
8.8. Приложение N 1 к настоящему договору является его неотъемлемой частью.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон
9.1. Поставщик: [вписать нужное].
9.2. Покупатель: [вписать нужное].
10. Подписи сторон
Поставщик Покупатель
[Ф. И. О.] [подпись] [Ф. И. О.] [подпись]
М. П. М. П.
Приложение N 1
к предварительному договору
от [число, месяц, год] N [вписать нужное]
Количество, качество и сроки поставки минеральных удобрений
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю минеральные удобрения в количестве [значение] кг [значение] партиями в следующие сроки:
Первая партия минеральных удобрений марки [вписать нужное] в количестве [значение] кг - в течение [значение] месяцев с даты подписания основного договора.
Вторая партия минеральных удобрений марки [вписать нужное] в количестве [значение] кг - в течение [значение] месяцев после поставки первой партии.
Третья партия минеральных удобрений марки [вписать нужное] в количестве [значение] кг - в течение [значение] месяцев после поставки второй партии.
Качество минеральных удобрений марки [вписать нужное] должно соответствовать ГОСТу [вписать нужное], качество минеральных удобрений марки [вписать нужное] должно соответствовать ГОСТу [вписать нужное].
Подписи сторон:
Поставщик Покупатель
[Ф. И. О.] [подпись] [Ф. И. О.] [подпись]
М. П. М. П.