Скачать

Проект контракта на выполнение научно-исследовательских работ с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"


Проект контракта
на выполнение научно-исследовательских работ

г. [место заключения контракта]                      [число, месяц, год]

[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф.
 И. О], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности] от имени [Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования], с одной стороны и
[полное наименование исполнителя], именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице [должность, Ф.
 И. О], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Контракт с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" на основании [протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона, протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, номер и дата составления протокола] в целях обеспечения нужд Заказчика о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием Заказчика научные исследования и передать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
1.2. Настоящий Контракт охватывает [весь цикл проведения научного исследования или отдельные его этапы].
1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов работы определяются календарным планом и техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Выполнение научных исследований

2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Исполнитель обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению настоящего Контракта третьих лиц только с согласия Заказчика.
2.4. По завершении каждого этапа Исполнитель предоставляет Заказчику отчет о проделанной работе.
2.5. Результат научно-исследовательских работ передается Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим Контрактом.

3. Цена Контракта и порядок его финансирования

3.1. Цена Контракта составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Финансирование расходов по Контракту осуществляется в соответствии со сметой расходов, утвержденной Заказчиком.
3.3. Цена Контракта включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
3.4. Оплата 1-го этапа работ осуществляется Заказчиком в течение [срок] завершения 1-го этапа работ и представления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.
3.5. Оплата 2-го этапа работ производится в следующем порядке: Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 30
 % от стоимости 2-го этапа работ одновременно с оплатой 1-го этапа работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 2-го этапа работ и представления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.
3.6. Оплата 3-го этапа работ производится в течение [срок] после снятия всех замечаний и получения положительного заключения государственной экспертизы, а также представления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ и счета на оплату.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:
- выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием и передать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим Контрактом срок;
- согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование;
- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании;
- незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
4.2. В случае уклонения Заказчика от приемки результата научно-исследовательских работ Исполнитель вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Исполнителю платежей, внести в депозит.
4.3. Заказчик обязан:
- выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним тематику работ;
- передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
- принять результаты выполненных работ и оплатить их;
- если в ходе научно-исследовательских работ обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Контрактом результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в настоящем Контракте.
4.4. Заказчик вправе:
- изменить не более чем на 10
 % предусмотренный Контрактом объем научно-исследовательских работ при изменении потребности в таких работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом;
- привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5. Обеспечение исполнения Контракта

5.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель [предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта].
5.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется в размере [вписать нужное].
5.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение [срок] представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Контракте.

6. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет Контракта

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Контракта, хода его исполнения и полученных результатов.
6.2. Сведения, являющиеся конфиденциальными: [вписать нужное].
6.3. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны.

7. Права сторон на результаты работ

7.1. Заказчик имеет право использовать переданные ему Исполнителем результаты работ, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.
7.2. Права Исполнителя и Заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела 7 ГК РФ.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное, но не менее 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации].
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует [срок].
10.2. Со дня заключения настоящего Контракта заказ признается размещенным.
10.3. Риск случайной невозможности исполнения Контракта на выполнение научно-исследовательских работ несет Заказчик.
10.4. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
10.6. Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.
10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель                         Заказчик
[вписать нужное]                    [вписать нужное]
[вписать нужное]                    [вписать нужное]
М.
 П.                               М. П.







 Скачать
Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы:
Литература:
Copyright 2009 - 2022 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!