Проект контракта
на поставку товаров
г. [вписать нужное] [число, месяц, год]
[Полное наименование Заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия] от имени [Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования], с одной стороны и [полное наименование поставщика], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [указать документ, удостоверяющий полномочия], именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары, наименование, ассортимент, количество и стоимость которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее - "Товар").
1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.
1.3. Контракт заключен по результатам [вписать нужное] (Протокол [вписать нужное] N [значение] от [число, месяц, год], размещенного на [официальный сайт, число, месяц, год].).
1.4. Источник финансирования по настоящему Контракту - [вписать нужное].
1.5. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему документацией.
2. Качество, ассортимент, упаковка поставляемого Товара
2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Товар поставляется в [описание упаковки], обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.
2.3. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок, который указывается в гарантийном талоне на каждый вид Товара. Течение гарантийного срока начинается в момента поставки Товара Заказчику. Условия гарантийного обязательства указаны в гарантийном талоне.
2.4. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.
2.5. Поставщик в течение [значение] рабочих дней обязуется устранить неисправности или заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Контракта.
2.6. Доставка в гарантийные сервисные центры, а также обратная транспортировка осуществляется силами [вписать нужное].
2.7. В случае устранения дефектов Товара, на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Товары не использовались из-за обнаруженных дефектов.
2.8. В случае замены Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
3. Порядок, сроки и условия поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Заказчика: [вписать нужное].
3.2. Поставка производится [вид транспорта, условия транспортировки].
3.3. Предусмотренные настоящим Контрактом поставки Товара выполняются в сроки, указанные в календарном плане, который является неотъемлемой частью Контракта.
3.4. В случае досрочной поставки Товаров Поставщиком Заказчик обязуется произвести приемку в установленном порядке и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
3.5. При отгрузке Товаров Поставщиком данные Товары должны быть осмотрены Заказчиком или уполномоченным представителем Заказчика в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Контракта, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку Товара.
3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, Заказчик уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.
3.7. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Контракта или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.
3.8. При возникновении между Сторонами настоящего Контракта спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Заказчиком, а также, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара, указанного в [вписать нужное].
3.10. Датой исполнения Контракта считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки последнего этапа согласно календарному плану, поставки Товара.
4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Контракта составляет [указать сумму цифрами и прописью]. В стоимость входит уплата всех обязательных налогов, сборов, расходов на доставку и разгрузку Товара по адресу Заказчика, а также стоимость упаковки поставляемого Товара.
4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Товара является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Контракта Стороны подписывают дополнительное соглашение.
4.4. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в течение [вписать нужное] со дня поставки Товара. Расчеты за поставленные по Контракту Товары производятся между Заказчиком и Поставщиком в размере их фактической стоимости, но не более суммы, предусмотренной Контрактом.
4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
4.6. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [значение]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Поставщик.
4.7. Датой оплаты считается дата [дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика].
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Заказчику Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего Контракта.
5.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
5.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
5.1.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение [значение] с момента принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.
5.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение [значение] с момента их возникновения.
5.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
5.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.
5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.3.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.
5.3.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий поставки Товаров.
5.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.
5.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом, привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
5.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
5.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
5.4.5. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим Контрактом, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.
5.4.6. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.
6. Обеспечение исполнения Контракта
6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Исполнитель [предоставляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией, либо передает заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 6.2 настоящего Контракта].
6.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет [вписать нужное].
6.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение [срок] представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в настоящем Контракте.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.3. При просрочке оплаты Заказчик обязан уплатить Поставщику пени в размере [значение] % от стоимости Товара.
7.4. За необоснованный отказ от приемки Товара Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере [значение] % стоимости Товара.
7.5. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Контракта, подлежат возмещению Заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи Товара в соответствии с Контрактом.
7.7. В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Контракта, не возмещаются, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту с Поставщика может быть взыскана неустойка в размере [значение] % от цены Контракта.
7.10. В случае просрочки поставки Товара Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере [значение] % стоимости Товара.
Заказчик не несет ответственности при отказе от принятия Товара, поставка которого просрочена на [значение] дней.
7.11. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.12. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.13. Стороны не несут ответственности по настоящему Контракту, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [вписать нужное].
8. Конфиденциальность сведений
8.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту. Режим конфиденциальности распространяется на следующие сведения: [вписать нужное].
8.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Контракту Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [вписать нужное].
10.2. Заказ признается размещенным со дня заключения настоящего Контракта.
10.3. Настоящий Контракт подлежит включению в реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов.
10.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам.
10.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по настоящему Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
10.7. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
10.8. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии проведения взаиморасчётов по произведённой оплате и произведённым Поставщиком расходам.
10.9. При прекращении действия настоящего Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контакту.
10.10. Изменения и дополнения к Контракту совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
10.11. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10.12. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Поставщик
[вписать нужное] [вписать нужное]
[вписать нужное] [вписать нужное]
М. П. М. П.
