Договор поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом
Договор
поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом

г. [место заключения договора]                [дата заключения договора]

[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны и [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты (далее также - товар).
1.2. Ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Поставка осуществляется партиями в цистернах парка ОАО "Российские железные дороги" по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью на основании письменных заявок Покупателя по указанным им реквизитам.
Минимальной нормой отгрузки является одна ж/д цистерна (вагон).
Партия - это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной нормы отгрузки.
2.2. Покупатель представляет заявку на отгрузку нефтепродуктов и отгрузочные реквизиты, по которым производится отгрузка товара, с указанием наименования и количества товара (по наименованиям), станции назначения и ее кода, наименования грузополучателя, его кода и почтового адреса не позднее чем за [значение] дней до планируемой отгрузки партии товара.
2.3. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой не считается, при этом штрафные санкции к Поставщику не применяются.
2.4. Допускается отгрузка нефтепродуктов с превышением объемов, согласованных Сторонами в спецификации, в пределах минимальной нормы отгрузки. В таком случае Покупатель принимает и оплачивает отгруженный товар.
2.5. По письменному согласованию Сторон возможно использование собственных или арендованных ж/д цистерн завода-изготовителя.
При отгрузках в собственных или арендованных цистернах Поставщика Покупатель обязан обеспечить возврат порожних (очищенных) цистерн на станцию приписки по полным грузовым документам не позднее чем через 24 часа с момента подачи их на подъездной путь станции назначения (грузополучателя).
В случае невозврата цистерн Поставщику Покупатель обязан возместить стоимость цистерн, определенную по ж/д документам, в течение [значение] банковских дней с момента получения требования Поставщика и копий документов о стоимости цистерн.
2.6. Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР NN П-6 и П-7.
2.7. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если при его выгрузке Покупателем в пункте назначения расхождение между количеством товара, указанным в перевозочном документе, и количеством, определенным в установленном порядке Покупателем, суммированное с естественной убылью, не превышает пределов, установленных ГОСТ 8.595-2004.
2.8. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с даты поставки.
Датой поставки партии нефтепродуктов железнодорожным транспортом считается дата сдачи товара транспортной организации для перевозки, указанная в ж/д квитанции станции отправления.

3. Качество товара

3.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия нефтепродуктов сопровождается паспортом качества, выданным производителем или нефтебазой.

4. Порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает поставленные нефтепродукты по ценам, указанным в спецификации.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета.
4.3. Транспортные расходы, связанные с поставкой нефтепродуктов, включаются в стоимость товара либо указываются отдельной строкой.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству нефтепродуктов Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.
5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
5.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Срок и порядок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].
6.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
- поставки товара ненадлежащего качества;
- неоднократного нарушения сроков поставки товара.
7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товара.
7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.6. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.
7.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по спорным вопросам, спор будет передан в арбитражный суд по месту нахождения истца.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик                          Покупатель
[вписать нужное]                   [вписать нужное]
[вписать нужное]                   [вписать нужное]









<Место для вашей рекламы>

Copyright 2010 Образцы договоров. All rights reserved. При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!
Образцы договоров:


Формы договоров: аренда, лизинг, прокат



Образцы договоров: Страхование


  Формы договоров: Добровольное страхование

Другие шаблоны договоров:


Все тексты образцов и формы договоров вы можете скачать на нашем сайте бесплатно!

Контекстные объявления:


Наши счетчики:

Rambler's Top100
Полезное:


                    Главная      |       О проекте      |      Связь      |     Сотрудничество
Полезная информация:

В статье вы найдете полную информацию о договорах.
В этой статье собрана информация об изменении и расторжение договора.
Краткая информация о договоре купля-продажа
Краткая информация о договоре мены
Краткая информация о договоре дарения
Краткая информация о договоре ренты
Краткая информация о договоре аренды