Образцы, формы и шаблоны договоров.
Образцы, формы и шаблоны договоров .
Договор N ____
подряда на производство продукции

г. __________                                         "___"________ ____ г.

    ______________ ______ _____________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
         (наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________ ____________________ __________, действующего
         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ______________ ____________________ _______, с одной стороны,
                (документ, подтверждающий полномочия)
и ______________ ______ _____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
       (наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________ ____________________ __________, действующего
         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ______________ ____________________ _______, с другой стороны,
               (документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях, своими силами _____________, именуемый в дальнейшем "результат работ", используя материалы и сырье Заказчика, указанные в Приложении N ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется его принять и оплатить.
Ассортимент, характеристики и стоимость результата работ указываются сторонами в Приложении N ____, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
    Работа выполняется в соответствии с требованиями ______________ _______
                                                    (национальный стандарт,
                                                технические условия и т.п.)
по технологическим картам Подрядчика.
Передача результата работ будет осуществляться сторонами по адресу: ______________ _________.
1.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы и сырье, указанные в перечне (Приложение N ___).
При поступлении материалов и сырья Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что они поступили на давальческих условиях.
1.3. Энергия, расходуемая на производство результата работ, поставляется и оплачивается Подрядчиком (или поставляется Подрядчиком, а оплачивается Заказчиком).
1.4. После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приема-передачи (Приложение N ___ к настоящему Договору) и накладной. Минимальная партия для передачи составляет _______ изделий.
1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья (Приложение N ___ к настоящему Договору) в следующем порядке: ____________________. Излишек материалов и сырья возвращается Заказчику.
1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику (или: утилизируются Подрядчиком).
1.7. Подрядчик хранит готовую продукцию на своем складе после приемки ее Заказчиком в течение _____ дней.
В случае просрочки получения готовой продукции стоимость платы за хранение готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет _______ (_________) рублей, в том числе НДС ___% <1> - _____ (_________) рублей.
1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более ____ дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.
(При необходимости: 1.8. Все таможенные расходы и формальности несет Заказчик.)
1.9. Подрядчик обязан выполнить работы лично (или вправе привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков).

2. КАЧЕСТВО

    2.1. Качество  результата работ  должно  соответствовать   требованиям,
установленным   действующим    законодательством   Российской    Федерации,
в том числе:______________ ____________________ ________________.
                        (стандарты, технические условия и т.п.)
Дополнительные требования по качеству: ______________ __________________ (ISO и т.д.).
2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов и сырья должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя, а именно: ____________ (Приложение N ___ к настоящему Договору).
2.3. Гарантийный срок на результат работ составляет __________ с момента ______.
2.4. Продукция изготавливается и передается Заказчику партиями по Графику производства (Приложение N ___ к настоящему Договору).

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена за переданный Заказчику результат работ установлена в рублях согласно Приложению N ___, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Цена результата работ включает:
- стоимость работы, выполненной Подрядчиком, в размере _____ процентов;
- стоимость производственных расходов Подрядчика в размере _____ процентов;
- стоимость энергии в размере _____ процентов;
- стоимость испытаний и сертификации в размере _____ процентов;
- стоимость упаковки и маркировки в размере _____ процентов;
- стоимость технической и товаросопроводительной документации в размере _____ процентов;
- стоимость погрузки в размере _____ процентов;
(при необходимости: - стоимость доставки до места передачи в размере _____ процентов);
- НДС в размере _____ процентов <1>;
    - ______________ ____________________ ______________________.
                        (иные расходы за счет Подрядчика)
3.3. Общая стоимость настоящего Договора составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС ___% <1> - _____ (_________) рублей, но может быть изменена Сторонами с учетом изменений и дополнений к настоящему Договору.
3.4. Оплата осуществляется платежными поручениями на счет Подрядчика в течение ______ дней с момента получения Заказчиком следующих документов:
1) железнодорожной накладной или международной транспортной накладной;
2) спецификации отгруженной партии с указанием точного отгруженного количества в каждом вагоне или автопоезде;
3) грузовой таможенной декларации;
4) счета-фактуры на стоимость отгруженной партии;
5) сертификата качества;
6) радиационного сертификата (по необходимости).

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ, ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы и сырье для выполнения работ по настоящему Договору согласно перечню (Приложение N ___) в следующем порядке: __________________, в следующие сроки: ______________ ____________.
4.1.1. В случае непередачи Заказчиком соответствующих установленным требованиям материалов или сырья или отдельных их видов (частей, номенклатур) Подрядчик вправе использовать собственные с последующей их оплатой за счет Заказчика.
4.1.2. В случае передачи некачественных материалов или сырья или отдельных их видов (частей, номенклатур) Подрядчик уведомляет об этом Заказчика и действует в соответствии с его указаниями.
    4.2. Подрядчик для  производства  результата   работ   за   свой   счет
использует необходимую энергию. Расход энергии учитывается в соответствии с
показателями счетчиков (или по методике, утвержденной ______________ ______
______________ ____________________ ____________________ ________
                    (утвердивший орган или организация)
от "___"__________ ____ г. N ____).
4.3. (Не) допускается одновременное использование Подрядчиком собственного производственного оборудования для выпуска результата работ и производства другой продукции.
4.4. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Договора.
4.5. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по учетным ценам, указанным в Приложении N ___, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет предоставившая их сторона (или: ______________ ____________).
Учетная стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается сторонами в соответствующих приложениях.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка и маркировка _______ соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации и ____________.
5.2. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.
5.3. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ______________ _______; и на упаковку: ______________ ________.
    5.4. Заказчик на основании ___________________ от "___"________ ____ г.
N ___ предоставляет  Подрядчику  право  наносить следующие  товарные  знаки
(логотипы, голограммы и т.п.): ______________ ____________________ _______
______________ ____________________ ____________________ _______.
          (перечень, отличительные признаки, номер свидетельства)

6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию (Приложение N ___).
Заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в любое время проконтролировать сроки, объем, качество готового результата работ.
6.2. Срок передачи, место назначения, получатель по каждой партии указываются в спецификации (Приложение N ___).
6.3. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком. Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов (Приложение N ___).
6.4. Если перевозка результата работ осуществляется железнодорожным транспортом, Заказчик принимает результат работ у перевозчика в _______ (________) по фактическому количеству. В случае расхождения фактического количества результата работ с количеством результата работ, которое указано в отгрузочных документах, составляется соответствующий акт, который подписывается представителями Заказчика и __________.
6.5. Если перевозка результата работ осуществляется автомобильным транспортом, Заказчик не позднее чем за ___ день до даты отгрузки направляет Подрядчику отгрузочную разнарядку с указанием спецификации партии, наименования и адреса получателя в стране назначения. Список стран назначения указан в Приложении N ___ к Договору.
6.6. Датой передачи результата работ считается дата оформления транспортной накладной, дубликат которой Подрядчик немедленно представляет Заказчику вместе с документами, перечисленными в п. 3.4 настоящего Договора.
6.7. В случае задержки в погрузке поданного Заказчиком транспорта все штрафы и расходы, связанные с этим, выплачивает Подрядчик.
6.8. Заказчик обязан направить на станцию _______ платежную телеграмму, подтверждающую оплату железнодорожного тарифа.
6.9. Заказчик принимает результат работ в следующем порядке: _________________.
6.10. Заказчик, принявший работы без проверки (выбрать нужное):
- лишается права,
- не лишается права
ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

7. РЕКЛАМАЦИИ

7.1. Рекламации в отношении количества и качества результата работ могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ___ дней с момента отгрузки результата работ.
7.2. В случае неопровержения рекламации Подрядчиком в течение ___ дней со дня получения по факсу или письмом рекламация считается принятой.
7.3. Содержание и обоснование рекламации может быть подтверждено актом, составленным незаинтересованной компетентной организацией.
7.4. Подрядчик обязан заменить Заказчику некачественную продукцию путем дополнительной поставки в объеме забракованной продукции. Расходы на дополнительную поставку несет Подрядчик.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1. В случаях если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ________ (__________) рублей за каждый день просрочки.
8.3. За нарушение сроков передачи каждой партии результата работ Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____% от стоимости задержанной партии за каждый день задержки, но не более ____% от стоимости задержанной партии.
8.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. В случае нарушения Заказчиком срока передачи сырья, материалов или выявления некачественности переданных сырья и материалов Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ___ (____)% от стоимости невыполненных или задержанных такой просрочкой работ.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны обращаются за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, связанных или вытекающих из настоящего Договора, в Арбитражный суд г. __________________.
9.2. При исполнении настоящего Договора стороны руководствуются положениями настоящего Договора, а также действующим законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Любая Сторона Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например, землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного Договора.
10.2. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее чем через ___ дней после наступления этих обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. Такое извещение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы и, насколько это возможно, оценку их воздействия на способность затронутой Стороны выполнять свои обязательства по Договору, а также оценку возможной продолжительности действия этих обстоятельств.
В случае если Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или прекращении их действия или задержит такое извещение, она будет нести материальную ответственность перед другой Стороной за любые убытки, понесенные другой Стороной в результате отсутствия или задержки извещения, кроме случая, когда сами такие обстоятельства препятствуют своевременному извещению.
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более __ (_______) месяцев или в случае если обстоятельства непреодолимой силы будут созданы принятием какого-либо законодательного акта, Стороны вступят в переговоры и договорятся о таких изменениях в условиях и положениях Договора, которые необходимы для того, чтобы Стороны продолжали выполнять свои обязательства по нему в степени, максимально близкой к первоначальным условиям. Если это оказывается невозможным, любая Сторона может принять решение о прекращении Договора в течение семи дней по истечении вышеупомянутого трехмесячного периода без возмещения каких-либо убытков, вызванных таким расторжением Договора.
10.4. Стороны обязуются продолжать соблюдать все другие обязательства, не затронутые обстоятельствами непреодолимой силы.
10.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленными палатами или компетентными органами соответственно, страны Заказчика или Подрядчика.

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
11.3. Срок производства продукции по настоящему Договору - ______________ ______.
11.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору или вытекающих из него, а в части взаиморасчетов - до их полного завершения.
11.5. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются Приложения:
11.5.1. Перечень сырья и материалов, предоставляемых Заказчиком (Приложение N).
11.5.2. Ассортимент, характеристики и стоимость результата работ (Приложение N).
11.5.3. Акт приема-передачи готовой продукции (Приложение N).
11.5.4. Отчет об использовании материалов и сырья (Приложение N).
11.5.5. Технические условия (Приложение N).
11.5.6. График производства (Приложение N).
11.5.7. Спецификации на каждую партию продукции (Приложение N).
11.5.8. Инструкция по заполнению перевозочных документов (Приложение N).
11.5.9. Список стран назначения (Приложение N).

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:                                Подрядчик:
______________ ______ _____________      ______________ ___________________
(наименование юридического лица)         (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: _______      Юридический/почтовый адрес: ______
______________ ______ _____________      ______________ ___________________
ИНН/КПП ______________ ____________      ИНН/КПП ______________ ___________
ОГРН ______________ _______________      ОГРН ______________ ______________
Телефон: ____________ Факс: _______      Телефон: ____________ Факс: ______
Адрес электронной почты: __________      Адрес электронной почты: _________
Банковские реквизиты: _____________      Банковские реквизиты: ____________
______________ ______ _____________      ______________ ___________________
(вариант:                                (вариант:
______________ ______ _____________      ______________ ___________________
             (Ф.И.О.)                                 (Ф.И.О.)
Адрес: ______________ _____________      Адрес: ______________ ____________
______________ ______ _____________      ______________ ___________________
Паспортные данные: ________________      Паспортные данные: _______________
______________ ______ _____________      ______________ ___________________
Телефон: ______________ ___________      Телефон: ______________ __________
Адрес электронной почты: __________      Адрес электронной почты: _________
Счет ______________ ______________)      Счет ______________ _____________)

                              ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                                Подрядчик:
______________ / ________________        ________________ / _______________
    (Ф.И.О.)       (подпись)                  (Ф.И.О.)         (подпись)

          (М.П. <2>)                                 (М.П. <2>)

--------------------------------
Информация для сведения:
<1> В соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения признаются следующие операции:
а) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных прав;
б) передача на территории Российской Федерации товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль организаций;
в) выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления;
г) ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.
Налогообложение производится по ставкам:
- 0% (п. 1 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
- 10% (п. 2 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации);
- 18% (п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации).
Налогообложение не производится:
- по операциям, указанным в ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации;
- по операциям, указанным в п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налогоплательщик оставляет за собой право применить льготу, предусмотренную п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном п. 5 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, либо отказаться от нее.
<2> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.



 Скачать
Безымянная страница
Образцы договоров:
Формы договоров: Добровольное страхование
Формы договоров: аренда, лизинг, прокат
Образцы договоров: Страхование
Другие шаблоны договоров:
Вопрос - ответ:


Copyright 2009 - 2017 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!