Образцы, формы и шаблоны договоров.
Образцы, формы и шаблоны договоров .
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ N 2

г. Москва "10" ноября 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью "Премиум", далее именуемое "Поставщик", в лице генерального директора Сыропятова Вячеслава Леонидовича, действующего на основании решения единственного участника N 3 от "14" января 20__ г. и в соответствии с Уставом, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью "Альтаир", далее именуемое "Покупатель", в лице генерального директора Кинаша Ивана Ивановича, действующего на основании решения единственного участника N 13 от "11" марта 20__ г. и в соответствии с Уставом, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в установленный Договором срок в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить компьютерную и копировальную технику (далее - товар) в ассортименте и количестве, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора.
1.2. Поставщик обязан передать Покупателю новый (не бывший в употреблении) товар без недостатков.
1.3. Требования к качеству товара указаны в спецификации.
1.4. Поставщик передает Покупателю товар, который соответствует условиям о комплектности, предусмотренным в техническом паспорте, инструкции по эксплуатации, иных документах, относящихся к товару. При отсутствии в таких документах информации о комплектности, комплектность товара определяется в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
1.5. Гарантийный срок на товар не установлен.
1.6. Стороны согласовали форму спецификации (приложение N 1 к Договору).

2. Документы на товар

2.1. Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Покупателю документы, относящиеся к товару:
- технический паспорт;
- инструкцию по эксплуатации;
- сертификат соответствия (при обязательной сертификации поставляемого товара либо добровольном подтверждении соответствия).
2.2. Поставщик обязан передать Покупателю документы, необходимые для учета приобретаемого товара и совершения операций с ним (товарно-транспортную накладную по форме N 1-Т, оформляемую в случае доставки товара автомобильным транспортом Поставщика либо сторонней организации).
2.3. Поставщик передает Покупателю два счета-фактуры:
- первый - в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Поставщиком предоплаты в счет предстоящей поставки товара. Передача счета-фактуры осуществляется путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении либо доставки курьером Покупателю;
- второй - в день доставки товара по месту осуществления поставки.
2.4. Товарно-транспортные накладные передаются Покупателю одновременно с товаром.

3. Цена товара и порядок расчетов

3.1. Цена единицы товара по Договору указана в спецификации с учетом НДС (18%).
3.2. Сумма, подлежащая уплате по Договору, составляет 272 845 (двести семьдесят две тысячи восемьсот сорок пять) руб., в том числе НДС (18%) 41 620,42 руб. (сорок одна тысяча шестьсот двадцать рублей сорок две копейки).
3.3. Сумма, подлежащая уплате по Договору, включает в себя стоимость доставки.
3.4. Порядок расчетов
3.4.1. Денежная сумма в размере 160 000 (ста шестидесяти тысяч) руб., в том числе НДС (18%) 24 406,78 руб. (двадцать четыре тысячи четыреста шесть рублей семьдесят восемь копеек), выплачивается Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора. Проценты на сумму предоплаты (аванса) не начисляются и не уплачиваются.
3.4.2. Денежная сумма в размере 112 845 (ста двенадцати тысяч восьмисот сорока пяти) руб., в том числе НДС (18%) 17 213,64 руб. (семнадцать тысяч двести тринадцать рублей шестьдесят четыре копейки), выплачивается Покупателем в течение 3 (трех) рабочих дней после передачи ему товара. Проценты на сумму, уплачиваемую при отсрочке оплаты товара, не начисляются и не уплачиваются.

4. Срок и условия поставки

4.1. Товар должен быть поставлен в полном объеме не позднее "25" ноября 20__ г.
4.2. Поставка товара осуществляется путем доставки Покупателю по адресу: г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 15.
4.3. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику.
4.4. Право собственности на товар, а также риск его случайной гибели и случайного повреждения переходят к Покупателю в момент передачи товара.

5. Приемка-передача товара

5.1. Приемка-передача товара осуществляется со стороны Поставщика начальником отдела продаж Филипповым Андреем Алексеевичем, действующим на основании доверенности N 15 от 10.11.20__, а со стороны Покупателя начальником отдела снабжения Белоусовым Германом Владиславовичем, действующим на основании доверенности N 55 от 27.10.20__.
5.2. В случае выявления недостатков и несоответствий товара, доставленного транспортной организацией, Покупатель обязан приостановить приемку, обеспечить сохранность товара, принять меры по предотвращению его смешения с однородным товаром, вызвать Поставщика для продолжения приемки товара и составления акта о выявленных нарушениях условий Договора о качестве/количестве/комплектности/ассортименте (далее - акт о выявленных нарушениях), направив ему уведомление о необходимости прибытия Поставщика для участия в приемке-передаче товара факсом на номер (495) 123 76 55.
5.3. Поставщик должен прибыть к месту приемки в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления. Он обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право действовать от имени Поставщика без доверенности, или надлежащим образом оформленную доверенность по форме приложения N 2 к Договору.
5.4. При неявке Поставщика в указанный в уведомлении срок или получении от Поставщика сообщения о том, что он не может явиться, Покупатель осуществляет приемку товара самостоятельно. Составленный в этом случае в одностороннем порядке акт о выявленных нарушениях будет являться надлежащим доказательством выявления недостатков и несоответствий товара и основанием для предъявления требований к Поставщику.
5.5. Порядок осмотра и проверки товара
5.5.1. Осмотр товара и проверка его количества, ассортимента, комплектности и качества осуществляются по месту доставки Покупателю в день передачи товара.
5.5.2. Качество и комплектность товара проверяются на соответствие требованиям, предусмотренным Договором и спецификацией. Количество и ассортимент товара проверяются на соответствие сведениям, указанным в сопроводительных документах, путем подсчета товарных единиц.
5.5.3. Сведения о поставке товара, не соответствующего условиям Договора о качестве, количестве, комплектности и ассортименте, указываются в акте о выявленных нарушениях, составленном и подписанном в день приемки-передачи товара Сторонами. Акт о выявленных нарушениях перечисляется в числе приложений к товарной накладной. Подписание акта Поставщиком свидетельствует о надлежащем уведомлении Покупателем Поставщика о недостатках и несоответствиях поставленного товара.
Если приемка товара производилась в отсутствие Поставщика, экземпляры акта о выявленных нарушениях и товарной накладной в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания направляются Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении. Направление акта по указанному в Договоре адресу местонахождения Поставщика признается извещением Поставщика о выявленных недостатках и несоответствиях товара.
5.6. Обнаружение недостатков и несоответствий товаров в процессе приемки-передачи
5.6.1. При передаче товара ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами или доставки Поставщику акта о выявленных нарушениях заменить этот товар товаром надлежащего качества либо устранить недостатки.
При замене товара его возврат осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания (доставки Поставщику) акта о выявленных нарушениях. Покупатель обязан обеспечить Поставщику возможность вывоза товара.
5.6.2. Если в процессе приемки-передачи товара Стороны зафиксировали в акте о выявленных нарушениях существенное нарушение требований к качеству товара, Поставщик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим Договору.
В случае неисполнения этой обязанности Покупатель по своему выбору вправе:
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору. Для этого Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока, установленного для замены товара, направляет Поставщику требование о замене товара ненадлежащего качества по форме, согласованной Сторонами в приложении к Договору. В таком случае товар надлежащего качества должен быть доставлен силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 15 в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки требования;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Для этого Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока, установленного для замены товара, направляет Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора, составленное по форме, которую Стороны согласовали в приложении к Договору. Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки уведомления вернуть Покупателю перечисленные им денежные средства и вывезти собственными силами и за свой счет товар ненадлежащего качества.
Существенным нарушением требований к качеству товара признается обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени либо которые выявляются неоднократно или проявляются вновь после устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 523 ГК РФ).
5.6.3. В случае передачи товара, не соответствующего условиям Договора о количестве, ассортименте или комплектности, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней исполнить соответствующее требование Покупателя:
- передать недостающее количество товара (п. 1 ст. 466 ГК РФ);
- заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном Договором (п. 2 ст. 468 ГК РФ);
- доукомплектовать товар (п. 1 ст. 480 ГК РФ).
При невыполнении Поставщиком любого из указанных требований Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Поставщик обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней по истечении срока, установленного для выполнения требования, вернуть Покупателю перечисленные им денежные средства и вывезти товар с территории Покупателя.
Кроме того, если Поставщик не доукомплектует товар в установленный срок, Покупатель вправе потребовать замены некомплектного товара на комплектный, соответствующий Договору.
5.7. Обнаружение недостатков по качеству после приемки-передачи товара
5.7.1. Если ненадлежащее качество товара обнаружено после приемки-передачи, Покупатель обязан незамедлительно уведомить Поставщика о выявлении недостатков по факсу (номер (495) 123 76 55). Поставщик обязан прибыть для составления акта о выявленных нарушениях не позднее чем на следующий день после получения уведомления. При неявке Поставщика Покупатель направляет ему акт о выявленных нарушениях для подписания. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки ему акта подписывает и направляет акт Покупателю с указанием предполагаемых причин и момента возникновения недостатков, возможности их устранения.
5.7.2. Если Стороны согласны, что недостатки возникли до передачи товара Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента, об этом делается отметка в акте о выявленных нарушениях. Указанная отметка является согласием Поставщика с тем, что недостатки товара возникли по его вине.
Если мнение Сторон о причинах и моменте возникновения недостатков не совпадает, каждая из сторон излагает в акте свою позицию.
5.7.3. При наличии спора о причинах возникновения недостатков товара либо отказе в подписании акта о выявленных нарушениях заинтересованная Сторона привлекает независимого эксперта и оплачивает его услуги.
Если по итогам экспертизы будет установлено, что недостатки возникли не по вине Покупателя, то его расходы на оплату услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки ему соответствующего требования или уведомления с приложением результатов экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.
Если по итогам экспертизы установлено, что недостатки товара возникли после передачи товара Покупателю по его вине, то расходы Поставщика на оплату услуг эксперта должны быть возмещены Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки ему результатов экспертизы и документов, подтверждающих оплату услуг экспертной организации.
5.7.4. Если недостатки не являются существенными, то Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта о выявленных нарушениях условий:
- безвозмездно устранить недостатки товара;
- возместить расходы на устранение недостатков товара, понесенные Покупателем;
- соразмерно уменьшить цену товара.
5.7.5. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара (п. 2 ст. 475, п. 2 ст. 523 ГК РФ), подтвержденного актом о выявленных нарушениях либо экспертным заключением, Покупатель по своему выбору вправе:
- потребовать замены товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий Договору. В этом случае товар надлежащего качества должен быть доставлен силами и за счет Поставщика по адресу: г. Москва, ул. Газгольдерная, д. 15 в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки требования о замене товара ненадлежащего качества, составленного по форме, которую Стороны согласовали в приложении к Договору;
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки ему уведомления об отказе от исполнения Договора, по форме, согласованной Сторонами в приложении к Договору, вернуть Покупателю перечисленные им денежные средства и вывезти собственными силами и за свой счет товар ненадлежащего качества.
5.8. Порядок приемки отдельных видов товаров может быть установлен в нормативных правовых актах, предусматривающих обязательные для Сторон правила приемки. В таком случае Стороны обязаны применять указанные правила приемки.
5.9. Стороны согласовали форму доверенности (приложение N 2 к Договору).
5.10. Стороны согласовали форму акта о выявленных нарушениях условий договора о качестве/количестве/комплектности/ассортименте (приложение N 3 к Договору).
5.11. Стороны согласовали форму уведомления о необходимости прибытия поставщика для участия в приемке-передаче товара (приложение N 4 к Договору).
5.12. Стороны согласовали форму требования о замене товара ненадлежащего качества (приложение N 5 к Договору).
5.13. Стороны согласовали форму требования в связи с нарушением условий договора о количестве, ассортименте, комплектности (приложение N 6 к Договору).

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение срока оплаты товара Поставщик вправе требовать с Покупателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% (одной десятой) от неуплаченной суммы, включающей НДС (18%), за каждый день просрочки, но не более 30% (тридцати) от неуплаченной суммы.
6.2. При нарушении сроков поставки, замены (устранения недостатков и несоответствий) товара Покупатель вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1% (одной десятой) от стоимости не поставленного в срок (не соответствующего условиям Договора) товара за каждый день просрочки, но не более 30% (тридцати) от стоимости непоставленного (не соответствующего условиям Договора) товара.
6.3. В случае просрочки предоставления документов, относящихся к товару, а также необходимых для его принятия на учет, более чем на 3 (три) рабочих дня Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафа) за каждый документ. Размер неустойки (штрафа) составляет 5000 (пять тысяч) руб.
6.4. Неустойка (пени, штраф) уплачивается Стороной, нарушившей Договор, только после направления другой Стороной письменной претензии.
6.5. Признанием Стороной, нарушившей Договор, обязанности по уплате неустойки (пеней, штрафа) являются, в частности, следующие действия: ответ на претензию, содержащий указание на признание данной обязанности, подписание сторонами акта сверки, акта взаимозачета, направление документа, содержащего просьбу об отсрочке или рассрочке уплаты неустойки (пеней, штрафа). Признание обязанности по уплате неустойки в части, в том числе путем уплаты этой части, не свидетельствует о признании такой обязанности в целом.
Несовершение названных действий, непредставление ответа на претензию либо представление ответа, не содержащего указания на признание обязанности по уплате неустойки, или отсутствие возражений на претензию при неуплате неустойки (пеней, штрафа), а также сам факт неуплаты неустойки (пеней, штрафа) в предусмотренный в претензии срок считаются отказом Стороны, нарушившей Договор, уплатить неустойку (пени, штраф).
6.6. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения Поставщиком обязательства Покупатель купил у другого лица (лиц) по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного Договором, он может потребовать от Поставщика возместить убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке (сделкам) (п. 1 ст. 524 ГК РФ).
6.7. Если в разумный срок после расторжения Договора вследствие нарушения Покупателем обязательства Поставщик продал другому лицу (лицам) товар по более низкой, чем предусмотренная в Договоре, но разумной цене, он может потребовать от Покупателя возместить убытки в виде разницы между установленной в Договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке (сделкам) (п. 2 ст. 524 ГК РФ).
6.8. Стороны согласовали форму претензии об уплате неустойки (пеней) (приложение N 7 к Договору).
6.9. Стороны согласовали форму претензии об уплате неустойки (штрафа) (приложение N 8 к Договору).

7. Срок действия, изменение и расторжение Договора

7.1. Договор действует до "31" декабря 20__ г.
7.2. Договор может быть изменен и досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях и порядке, предусмотренных Договором и (или) законодательством РФ. При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
7.3. Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если Покупатель нарушил сроки оплаты товара на 10 (десять) рабочих дней. Однако, если Поставщик при наличии данного нарушения принял исполнение по Договору или иным образом подтвердил его действие, он не вправе ссылаться на это нарушение как на основание для отказа от Договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).
Указанное нарушение признается Сторонами существенным.
7.4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если Поставщиком допущены следующие нарушения Договора:
- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных нарушениях или с даты ознакомления с результатами экспертизы;
- поставка товара с нарушением условий Договора о количестве, ассортименте, комплектности товара;
- нарушение срока поставки товаров более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.
Указанные нарушения признаются Сторонами существенными.
Если Покупатель при наличии любого из названных нарушений принял исполнение по Договору или иным образом подтвердил его действие, он не вправе ссылаться на это нарушение как на основание для отказа от Договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ).
7.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора одна сторона обязана уведомить другую о своем намерении путем направления ей соответствующего уведомления по форме, согласованной Сторонами в приложении к Договору.
Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента доставки уведомления адресату.
7.6. Стороны согласовали форму уведомления об одностороннем отказе поставщика/покупателя от исполнения договора (приложение N 9 к Договору).

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все не урегулированные путем переговоров споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и расторжением Договора, в соответствии со ст. 35 АПК РФ передаются в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.2. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым следующим способом:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
- по факсимильной связи, по электронной почте или иным способом связи, при условии что соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Случаи, в которых установлен конкретный способ направления сообщений, определены Договором.
9.3. Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
9.4. Сообщения считаются доставленными, если они:
- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;
- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.
9.5. К Договору прилагаются следующие согласованные Сторонами формы документов:
- спецификация (приложение N 1);
- доверенность (приложение N 2);
- акт о выявленных нарушениях условий договора о качестве/количестве/комплектности/ассортименте (приложение N 3);
- уведомление о необходимости прибытия поставщика для участия в приемке-передаче товара (приложение N 4);
- требование о замене товара ненадлежащего качества (приложение N 5);
- требование в связи с нарушением условий договора о количестве, ассортименте, комплектности (приложение N 6);
- претензия об уплате неустойки (пеней) (приложение N 7);
- претензия об уплате неустойки (штрафа) (приложение N 8);
- уведомление об одностороннем отказе поставщика/покупателя от исполнения договора (приложение N 9).

10. Адреса и реквизиты Сторон

Поставщик Покупатель
Общество с ограниченной ответственностью "Премиум" Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир"
Адрес: ул. Образцова, д. 13, г. Москва, 123456 Адрес: ул. Газгольдерная, д. 15, г. Москва, 654321
Телефон/факс: (495) 123 76 54 / (495) 123 76 55 Телефон/факс: (495) 123 54 76/ (495) 123 54 77
Электронная почта: premium@xx.ru Электронная почта: altair@xx.ru
ОГРН 5432198765123 ОГРН 4132578456234
ИНН/КПП 7701235767/770101001 ИНН 7707895767
Р/с 23456678910111213141 КПП 770101001
в ПАО АКБ "Селена" Р/с 23456478910111211111
К/с 40100034567891011121 в ПАО АКБ "Янтарь"
БИК 049400001 К/с 20100013121110198765
БИК 044401001

От имени Поставщика От имени Покупателя
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Премиум" генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Альтаир"
/Сыропятов В.Л./ /Кинаш И.И./
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)



 Скачать
Безымянная страница
Образцы договоров:
Формы договоров: Добровольное страхование
Формы договоров: аренда, лизинг, прокат
Образцы договоров: Страхование
Другие шаблоны договоров:
Вопрос - ответ:


Copyright 2009 - 2017 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!