Форма: Рамочный договор поставки
Образцы, формы и шаблоны договоров.
Образцы, формы и шаблоны договоров актуальные на 2017 - 2018 года.
Рамочный договор N ___
поставки

г. __________                                       "__"___________ ____ г.

    __________________________________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик",
         (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
          (Устава, доверенности или паспорта)
_____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель",
     (наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
                 (должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
          (Устава, доверенности или паспорта)
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя _____________________________ (далее - Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него установленную цену.
1.2. Ассортимент, количество, цена передаваемой партии Товара и сроки поставки определяются в Заявке, согласованной Сторонами. Форма Заявки является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ___).
    1.3.  Качество  поставляемого  по  настоящему  Договору  Товара  должно
соответствовать следующим требованиям: ____________________________________
__________________________________________________________________________.
          (указать ГОСТ, Технический регламент, иные требования)

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Покупатель направляет Поставщику Заявку на поставку очередной партии Товара, соответствующую требованиям, установленным п. 2.2 настоящего Договора.
2.2. Заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование Товара;
- ассортимент и количество Товара каждого вида, комплектность;
- цену Товара, общую стоимость поставляемого Товара, включающую в себя сумму НДС;
- сроки поставки товаров;
- иные условия по усмотрению Сторон.
2.3. Одновременно с поставляемым Товаром Поставщик передает Покупателю документы на товары, в том числе документы, подтверждающие качество поставленных товаров, а также иные предусмотренные требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. Датой отгрузки Товара считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной или ином документе, выдаваемом организацией-перевозчиком при приеме Товара к перевозке.
2.5 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем, сопровождающегося подписанием товаросопроводительных документов.
2.6. Поставка осуществляется путем доставки Поставщиком Товара Покупателю по адресу: __________________________________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества и в согласованных Сторонами количестве и ассортименте согласно Заявке.
3.2. При обнаружении недопоставки Товара допоставка осуществляется Поставщиком в согласованные с Покупателем сроки.
3.3. Покупатель имеет право предъявить претензии Поставщику по количеству и качеству поставленного Товара в следующие сроки:
- по количеству - в течение _________ со дня получения Товара на склад Покупателя;
- по качеству Товара - в течение со дня получения Товара на склад Покупателя.
3.4. Если Поставщик передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует требованиям, указанным в настоящем Договоре и Заявке, Товар с нарушением таких требований, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товаром в ассортименте, предусмотренном Заявкой;
- принять весь переданный Товар.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена единицы Товара указывается в Заявке и включает в себя ______________________________.
4.2. Стоимость каждой партии Товара, поставленного в соответствии с Заявкой, указывается в товаросопроводительных документах.
4.3. Оплата стоимости партии Товара производится в следующем порядке: ______________________________.
    4.4. По истечении каждого _____________________________________________
                                            (отчетный период)
Стороны  составляют  и подписывают Акт сверки взаимных расчетов (Приложение
N ___).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Продавцом срока поставки Товара, установленного Заявкой, Покупатель вправе потребовать уплаты Продавцом пени в размере ____% от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
5.2. В случае нарушения Продавцом срока замены Товара, поставленного с нарушением условия об ассортименте, срока замены Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере ____% от цены Товара, подлежащего передаче Покупателю, за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Покупателем срока уплаты цены Товара Продавец вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, неблагоприятные погодные условия и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимый силы.
5.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.8. В случае если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более ______________, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора или его прекращения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до "__"___________ ____ г.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Все дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.5. Все споры, связанные с заключением, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда ____________________________.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
6.7. Приложения:
6.7.1. Заявка Покупателя (Приложение N ___).
6.7.2. Акт сверки взаимных расчетов (Приложение N ___).

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:                             Покупатель:
ИНН ___________________________        ИНН ________________________________
КПП ___________________________        КПП ________________________________
Адрес _________________________        Адрес ______________________________
Телефон: ________, факс: ______        Телефон: __________, факс: _________
Адрес электронной почты: ______        Адрес электронной почты: ___________

Банковские реквизиты:                  Банковские реквизиты:
Р/с ____________________________       Р/с ________________________________
в ______________________________       в __________________________________
К/с ____________________________       К/с ________________________________
БИК ____________________________       БИК ________________________________
ОКПО ___________________________       ОКПО _______________________________

Поставщик:                             Покупатель:
_____________/________________/        _______________/__________________/
  (подпись)       (Ф.И.О.)                (подпись)          (Ф.И.О.)

          (М.П.)                                   (М.П.)



Возможно вас заинтересует эти образцы, формы и шаблоны договоров:
Безымянная страница
Образцы договоров:
Формы договоров: Добровольное страхование
Формы договоров: аренда, лизинг, прокат
Образцы договоров: Страхование
Другие шаблоны договоров:

Rambler's Top100
Copyright 2009 - 2017 гг. Образцы договоров. All rights reserved.
При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!