Примерная форма искового заявления о взыскании неустойки по договору подряда

                                   ______________________________________
                                      (наименование арбитражного суда,
                                       в который подается заявление)

                                   Истец: _______________________________
                                                  (наименование)
                                   ______________________________________
                                             (место нахождения)

                                   Ответчик: ____________________________
                                                    (наименование)
                                   ______________________________________
                                             (место нахождения)

                           Исковое заявление
               о взыскании неустойки по договору подряда

      Между _________________________________________ (Истец, Заказчик) и
                        (наименование)
_______________________________ (Ответчик, Исполнитель)  заключен договор
подряда  от "__" _______ 20__ г. N ____.
      В соответствии  с условиями договора  Исполнитель  принял  на  себя
обязательства по выполнению ____________________________________________.
                                            (вид работ)
      Договором  установлена  стоимость  работ и срок  выполнения работ с
"__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г.
      В соответствии с пунктом __ договора Исполнитель передает Заказчику
по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение __ дней после
даты завершения работ, указанной в договоре.
      Договором  установлена  ответственность  Исполнителя  за  нарушение
сроков сдачи работ в виде пени в размере _________ % от суммы договора за
каждый день просрочки.
      В  соответствии   с  пунктом  1  статьи  702  Гражданского  кодекса
Российской Федерации  (далее - ГК РФ)  по договору  подряда одна  сторона
(подрядчик) обязуется выполнить  по заданию  другой  стороны  (Заказчика)
определенную работу и сдать ее результат Заказчику,  а Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить его.
      Согласно  статье  330  ГК  РФ  в  случае  ненадлежащего  исполнения
обязательства,  в том  числе  при просрочке  исполнения,  должник  обязан
уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.
      На момент подачи  иска просрочка  исполнения  со стороны  Ответчика
составила ___ дней с "__" _______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. Договор
ответчиком  не  исполнен,   работы  не  выполнены,   договор  не  признан
незаключенным и не расторгнут.
      На основании  изложенного,    руководствуясь  ст. 330  Гражданского
кодекса Российской Федерации, прошу:
      1. Взыскать с Ответчика  в  пользу  Истца  неустойку  за  просрочку
исполнения обязательств в размере __ рублей за период с "_" _____ 20__ г.
по "__" _______ 20__ г. по договору подряда N __ от  "__" _______ 20__ г.

      Приложение:
      1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.
      2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
      3. Копия договора подряда.
      4. Расчет неустойки.
      5. Копия свидетельства  о  государственной  регистрации  в качестве
юридического лица.
      6. Доверенность  или иные документы,  подтверждающие  полномочия на
подписание искового заявления.

_____________________________
(подпись представителя Истца)

"__" ____________ 20__ г.







<Место для вашей рекламы>

Copyright 2010 Образцы договоров. All rights reserved. При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!
Образцы договоров:


Формы договоров: аренда, лизинг, прокат



Образцы договоров: Страхование


  Формы договоров: Добровольное страхование

Другие шаблоны договоров:


Все тексты образцов и формы договоров вы можете скачать на нашем сайте бесплатно!

Возможно и эта информация вам будет полезна:
Контекстные объявления:


Наши счетчики:

Rambler's Top100
Полезное:


                    Главная      |       О проекте      |      Связь      |     Сотрудничество
Полезная информация:

В статье вы найдете полную информацию о договорах.
В этой статье собрана информация об изменении и расторжение договора.
Краткая информация о договоре купля-продажа
Краткая информация о договоре мены
Краткая информация о договоре дарения
Краткая информация о договоре ренты
Краткая информация о договоре аренды