Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ (образец)

Договор
подряда на выполнение проектных
и изыскательских работ

г. ______________                              "___" ___________  20__г.

________________________________________________________________________,
       (наименование организации или гражданина-предпринимателя)
именуем __ в дальнейшем "Проектировщик", в лице ________________________,
                                                  (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
                                  (устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
                       (наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

     1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию
Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские
работы,        результатом        которых         будут         являться:
________________________________________________________________________.
     1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику
утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также
_______________________________________________  (иные  исходные  данные,
необходимые для составления технической документации).
     1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в
задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и
изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия
Заказчика.
     Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и
правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.
     Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня
утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование
органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).
     1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,
предоставляемого под строительство _______________________  (наименование
объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты
правоустанавливающего документа -  акта  об  отводе  земельного  участка,
свидетельства о праве собственности, договора и др.).
     Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование
органа, наименование, номер дата выдачи документа).
     1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную
Проектировщиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

2. Сроки выполнения работ

     2.1.  Срок  начала  работ  -  ______________________  дней  со   дня
получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в    п.1.2
настоящего договора.
     2.2. Срок окончания работ - _______________________________________.
     2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:
     2.3.1. Выполнение изысканий - _____________________________________.
     2.3.2. Разработка технической документации - ______________________.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

     3.1. За выполненные  работы,  указанные  в  разделе  1  договора,  в
соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего
договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.
     3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик
обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной
в п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.
     3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов
Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых
сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в    п.2.3
настоящего договора.
     3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком
по безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

     4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания
Заказчиком и Проектировщиком.
     4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,
если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный
срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в
_________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке
расторгнуть настоящий договор.
     4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,
вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора
сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

     5.1. Проектировщик обязан:
     выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными
на проектирование и договором;
     согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при
необходимости вместе с  Заказчиком  -  с  компетентными  государственными
органами и органами местного самоуправления;
     передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты
изыскательских работ.
     Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим
лицам без согласия Заказчика.
     Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права
воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на
основе подготовленной Проектировщиком технической документации.
     5.2. Заказчик обязан:
     оплатить Проектировщику выполненные им работы;
     использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,
только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую
документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без
согласия Проектировщика;
     оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и
изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого
содействия);
     участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой
технической документации с соответствующими государственными  органами  и
органами местного самоуправления;
     возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные
изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских
работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;
     привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической
документации или выполненных изыскательских работ.

6. Ответственность сторон
и порядок разрешения споров

     6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает
Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __%  от
суммы договора за каждый день просрочки.
     6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в
задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора
строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления
от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере
______________________.
     6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение
работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в
соответствии со ст.761 ГК РФ.
     6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем
договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского
законодательства, действующего на территории России.
     6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении
настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров
между сторонами.
     6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров
стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место
нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

     7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение
при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в    п.2.3
настоящего договора.
     7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения
Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.
     7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом
сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика
и ___________________ со стороны Заказчика.

8. Дополнительные условия

     8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в
настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.
     8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,
наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и
др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

9. Адреса и реквизиты сторон

     Заказчик: __________________________________________________________
     Проектировщик: _____________________________________________________

     Подписи сторон

     Заказчик _____________________________________ М.П.
     Проектировщик ________________________________ М.П.






<Место для вашей рекламы>

Copyright 2010 Образцы договоров. All rights reserved. При использовании материалов сайта активная гипер ссылка  обязательна!
Образцы договоров:


Формы договоров: аренда, лизинг, прокат



Образцы договоров: Страхование


  Формы договоров: Добровольное страхование

Другие шаблоны договоров:


Все тексты образцов и формы договоров вы можете скачать на нашем сайте бесплатно!

Контекстные объявления:


Наши счетчики:

Rambler's Top100
Полезное:


                    Главная      |       О проекте      |      Связь      |     Сотрудничество
Полезная информация:

В статье вы найдете полную информацию о договорах.
В этой статье собрана информация об изменении и расторжение договора.
Краткая информация о договоре купля-продажа
Краткая информация о договоре мены
Краткая информация о договоре дарения
Краткая информация о договоре ренты
Краткая информация о договоре аренды